土地复垦劳务施工合同协议书.docx

土地复垦劳务施工合同协议书 土地复垦劳务施工合同协议书集团文件版本号：〔M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988〕土地复垦劳务施工合同甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规，遵循公平自愿，互惠互利，公正诚信共同进展的原那么，甲方将广西大新县土地复垦工程由乙方承包施工，为了双方的利益和明确双方的责任，经双方协商全都，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：土地复垦工程。2、工程地点：大新县3、工程内容：挖·装·筛分石块、土方回填平整。4、工程量：日清出石块不低于600吨〔以实际完成量为准〕。5、工费单价：人民币17.00元/吨〔大写：壹拾柒元/吨〕，以上单价不含税金和管理费。6、计量方式：按石块计重，以过磅清单为准。其次条：复垦期限：壹年。1、开工日期：2015年4月1日。2、截止时间：2016年3月31日。第三条：工程款结算方式乙方机械进场，每10000〔一万吨〕结算一次，每期结付款按100%支付，甲方从业主公司结款后应准时支付乙方。以此类推。第四条：平安保证金甲乙双方签订本合同后，乙方凭信誉无需支付人民币现金作为平安保证金给甲方，乙方准时组织设备进场即刻施工。第五条：双方责任和义务一、甲方责任和义务：1、协调业主、公司办理施工的一切合法手续，使乙方能顺当完工。2、负责准时足额按合同商定支付工程款给乙方。3、负责处理好工地的地界权和群众纠纷事宜。4、负责准时调配运输车，转运乙方分筛石料。二、乙方责任和义务：1、负责调动机械设备，按甲方要求进展调配机械设备，确保复垦任务顺当完成。含泥量不超过10%为合格产品，超10%以上不超过30%按含泥量超出10%局部减扣。2、负责乙方施工人员的社会治安工作，制止在施工工地上打架、斗殴、酗酒，敬重当地的民风民俗杜绝违法违纪大事发生，如有此类大事发生追究违法人员的法律责任，所造成的经济损失全部由乙方自行担当。3、乙方根据平安生产条例，做好平安工作，文明施工，如在施工中因乙方缘由造成的平安事故。由乙方担当一切经济及法律责任，与甲方无关。4、除不行抗力的自然灾难，乙方必需按期完成工作任务。5、乙方现场的施工人员及机械设备，乙方必需为其购置意外保险及相关保险方能进场施工。第六条：违约责任1、在施工期间，因业主甲方缘由造成停工三天以上，甲方应负责支付乙方的误工费、停机费，每台挖机每天补偿人民币1000元，装载机补偿人民币600元。场内工作人员每天每人生活费人民币元。以上已实际发生状况为准。如因业主甲方缘由停工应补偿乙方设备、机械等损失2、甲方务必在达结算量后三个工作日内支付工程款给乙方，假如不能按时支付，超过7天以上的，乙方有权停工，由此造成的经济损失由甲方负责全部责任。3、如因乙方缘由造成停工三天以上，经甲方责令改正后，在7天以内仍未能改正并完成任务的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责赔偿。第七条：协议争议本协议假设发生争议，双方应准时协商解决，协商解决不了时，任何一方均可在工程所在地人民法院提起诉讼。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖指模并且乙方进场本合同生效。待工程完毕双方结清全部工程款项后本协议自动失效。甲方：乙方：身份证号：身份证号：代表人〔签字〕：代表人〔签字〕：签约时间：签约地点：