- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE
PAGE 1 / 2
空调栏杆合同书
甲方(建设单位): 乙方(施工单位):
依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及《建
筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
、工程名称:
、工程内容:空调栏杆用料
、工程承包方式: ,材料选用:
、工程造价: 元米(不含税),施工面积约 米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准) ;
、付款方式:合同签订生效后,甲方付 的预付材料款,材料款
到帐后开始施工,工程安装到 后,拨付安装工程总价款的 ,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:从拨款之日起至 年 月 日之前完工。
如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
、如期办理拨款结算;
、指派专人为甲方工地代表, 对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
、指派专人为乙方工地代表, 负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;
、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款 元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量与验收: 以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题, 甲、乙双方发生纠纷时,
双方协商解决,协商不成的,依法向
法院起诉。
七、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
文档评论(0)