建筑承包合同范本(2020版).docx

合同书 | 合同书 | YB-HT-028319 第 第 PAGE #页共5页 建筑承包合同范本（2020版） STANDARD CONTRACT SAMPLE （合同范本） 甲 方： 乙 方： 签订日期： 编号：YB-HT-028319 建设工程施工合同 建筑承包合同范本（2020版） 说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责 任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 建筑承包合同范本（一） 确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、 窝工损失的，应由发包方承担。 建筑承包合同范本（一） 1.本合同签订后—日内，发包方支付不少于合同总价的（或当年投资额的） %勺预付款，计人民币 万元。 .发包方收到承包方的工程进度月报后，必须在一日内按核实的工程进度支 付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的 %寸，逐步按比例开始扣回 预付款（或抵作工程进度款）。 .工程进度款支付达到合同总价款的__%寸，不再按进度付款。办完交工验 收后 .如发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或“工程价 款结算办法”的有关规定处理。 .确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、 窝工损失的，应由发包方承担。 .本工程造价结算方式按下列情况办理： 建设工程施工合同 (1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算； (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用， 按_等有关规定结算； (3)按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按 _等有关规定 结算； (4)包干不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费 结算； (5)招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按_等有关规 定结算。 .承包方在单项工程竣工验收后一天内，将竣工结算文件送交发包方和经办 银行审查，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出异议，即由经 办银行审定后拨款给承包方。 第九条违约责任与奖励规定1.承包方的责任 (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成 逾期交付的，按合同总价的__%g付逾期违约金。 (2)工程交付时间不符合规定，按合同总价的 __%g付逾期违约金。 .发包方的责任 (1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任， 除竣工日期得以顺延外， 还应赔偿承包方因此发生的实际损失。 (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取 措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、 人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 建设工程施工合同 (3)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他 问题，由发包方承担责任。 (4)超过合同规定日期验收，按合同总价的 __%g付逾期违约金。 .发包方有提前工期要求的，可以实行提前竣工奖，按照合同工期，每提前 1天由发包方按合同总价的 喊给承包方。 优良工程每平方米奖 元。 第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。 协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解 ；调解不成，或双方 不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁， 也 可直接向人民法院起诉。 第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情 况结合有关规定议定特殊条款。 第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》 和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。 合同附件： (1)工程项目一览表(附表一)； (2)全部施工图纸； (3)施工图预算； (4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二)； (5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位 )对工程的批准投 资计划、计划任务书等 份文件。上述附件均为本合同的组成部分， 具有同等的 法律效力。 建设工程施工合同 建设工程施工合同 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.