空调工程合同书.docx

空调工程合同书 空调工程合同书 空调工程合同书 工程合同书 拜托方 （以下简称甲方）： 承接方 （以下简称乙方）： 甲乙两方经过友善磋商，本着同样互利原则，按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，联合本工程详细状况，共同签署本合同，合同条款以下： 第一条 ：工程内容 一、 工程名称： 二、 工程地址：工程范围：依照乙方设计的施工图 备注： 1、本工程采纳的空调主机型号为 30HXC-250B 2、本工程不包括空调设备电源 第二条：承包方式 本工程采纳包工包料方式承包施工。 第三条：工程造价 本空调系统工程总造价共计人民币 ￥1552207.00 元。大写 : 壹佰伍拾伍万贰仟贰佰零柒元整（未含税）。 第四条： 第二条 施工组织设计和工期 1、 进度计划 乙方供给施工组织设计和进度计划的时间：乙方动工之日应提 供施工组织设计、施工进度计划。 2、 施工工期 合同工期定为自合同签署之日起 45 个工作日。 第五条：工程质量规范 1、 本空调系统依照乙方设计的工程图纸及国家有关暖通 程系统安装规范进行施工。因乙方原由工程质量达不到商定的质量 标准，乙方肩负违约责任。 2、 乙方应仔细依照标准和规范要求以及甲方代表依照合同 发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查查验，并为 检查查验供给便利条件。 3、 隐蔽工程和中间查收依据国家、省、市有关规定执行。 第六条：工程查收 1、 在施工时期，甲乙两方应委派现场代表负责施工现场的管理，办理施工中所出现的问题；乙方在施工中应与现场的其余施工单位踊跃配合，并听从甲方的计划与安排。 2、 乙方在达到合同所规定的工作量及质量要求后，要对系 统进行运转调试，调试达成后，即可向甲方提出版面完工查收通知，甲方在接到乙方通知七天内应组织查收人员关于工程进行查收。 3、 工程完工查收合格后，乙方向甲方递交完工结算报告及完好的结算资料。以后两方参照本合同书商定的合同价款及增补条款商定的合同价款调整等内容，进行工程完工结算。 4、 如查收不合格，乙方应立刻返工，返工所需花费由乙方肩负。 第七条：付款方式 1、 两方签署合同后，乙方组织人员进场施工，甲方须支付 乙方预支款 776103.00 元（为 50%工程造价） 。 2、 设备到现场后，甲方须再支付乙方设备款 465662.00 元 （为 30%工程造价）。 3、 设备运转调试查收后，甲方须支付乙方 263875.00 元 （为 17%工程造价）。 4、 查收一年后，甲方须支付乙方余款 :46566.00 元（为 3% 工程造价）。 第八条：两方责任 1、 在执行合同过程中，因为一方的原由给两方造成损失的，责任方应补偿损失；遇有自然灾祸等人为不行抗拒的要素而影响执行合约时，工期顺延，任何一方不得停止合同。 2、 施工中出现争议，甲乙两方应友善磋商解决；如仍未能解决，可提请有关部门仲裁，直至上诉当地法院判决。 3、 乙方赞同甲方在本工程完工后立刻查收，合格后按付款方式第 3 条支付乙方款项。 4、 乙方在无任何不行抗力要素状况下若延迟工期，每缓期一天，罚款 1500 元, 如因现场水电、装饰等原由造成没法查收的状况除外。 5、 乙方为甲方免费保修 2 年，保修期满后，有偿保护保 修。 第九条：安全施工 1、 乙方应教育工人严格执行操作规程，防火、防盗。严格 恪守业主大厦的各项安全、保安、洁净、环境等规章制度和规约。 2、 乙方应恪守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标 准组织施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、 环境保护规定，采纳事故预防举措，保证施工安全和第三者安全， 并随时受行业安全检查人员依法实行的监察检查。因为承包人安全 举措不力造成事故的责任和所以发生的花费，由承包人肩负。全部 进场施工人员一定按国家安全生产的有关法律法例购置工程保险及 不测保险，不然不支付工程款。在施工中发生工伤事故，按事故责 任的认定追查相应责任人的责任，负有事故责任的人员涉嫌犯法 的，依法追求刑事责任。 第十条：合同附件 本合同未尽事宜可用合同附件形式由甲、乙两方实时共同签署，合同附件是本合同的构成部份，与本合同拥有同样的法律效劳。 第十一条 ：其余 1、在工程动工前，若有必需甲方须做好申办乙方进场施工的各项有关手续、证明，并供给安全施工环境、资料堆放场所及施工中所需的用水和用电设备。 2、乙方应做好施工现场安全教育、管理工作，乙方若有现场发生技术事故，由乙方自负。 本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。 本合同自签署之日起奏效。 甲方单位： 乙方单位： 代 表（署名）： 代 表（署名）： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日