分水河630变压器安装合同.docx

电力设备及设施安装 工程合同 工程名称:?重庆市巫溪县关家电力有限公司 新分水河电站用电项目 合同编号:? 委托单位： 重庆市巫溪县关家电力有限公司 施工单位: 日 期:?二0一八年 月 日 PAGE PAGE 1 电力设备及设施安装工程合同 委托单位（甲方）：重庆市巫溪县关家电力有限公司 施工单位（乙方）: 甲方自愿将重庆市巫溪县关家电力公司新分水河电站用电项目委托给乙方承建，为了明确双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一 工程概况 1、工程名称:重庆市巫溪县关家电力有限公司 新分水河电站用电项目 2、建设地点: 重庆市巫溪县文峰镇松涛村五社 3、主要工程内容: 从分水河电站一级站机房计电箱搭接，只换电线和相关配件，不换电杆、维修分水河二级电站变压器一台（630KVA)、线路共计1.5公里左右。 第二条 承包方式/质量标准: 本合同工程项目建设由乙方包工包料（电缆、维修变压器及配件，质量标准符合电力设计规范要求），负责本合同项目验收通过，系统接入，保证一台630KVA变压器的正常用电使用。 第三条 工程造价及支付方式 1、合同价款: 人民币贰拾柒万壹仟陆佰捌拾贰元肆角(￥271682.4元)，此合同价款为含税价（详见乙方设计预算表），本合同价为包干价，不调价，不变更工程量。 2、支付方式: 本合同生效后，甲方预付合同总价的60%给乙方，合同剩余款项工程完工通过验收后，乙方提供本合同总价增值税发票后由甲方一次性支付给乙方。 第四条 工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程 有效工期30天(含节假日但不包含天气原因)，自2018年 月 日起至2018年 月 日止。 2、乙方在施工过程中，如遇下列情况，工期可以顺延: （1）由于不可抗力而被迫停工的； （2）甲方变更计划或变更施工图，不能继续施工的:（3）甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的; （4）施工过程中，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理理工作由甲方负责，且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的; （5）甲方的其他原因致使工程中途停建、缓建的。第五条 工程质量和验收l、工程安装质量应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。2、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。3、本工程质保期一年，至本次施工验收合格之日起开始计算。保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任，如需乙方维修，费用由使用方承担。第六条 双方义务(一)?甲方义务1、按合同约定按时付款。2、检查材料/设备/工程质量、督促施工进度。3、确定变压器具体安装位置。4、配合乙方做好施工中与公路施工单位及当地村社群众的协调工作。 5、根据相关法律法规规定应承担的其他义务。(二)?乙方义务l、严格按照甲乙双方确认的变压器维修及线路施工方案进行设备、材料采购，组织施工，做好自检工作，确保工程设备质量、安装质量达到设计电力规范要求。2、严格按照施工安全规范的规定，积极采取安防措施（包括购买意外险），确保施工安全，并对承包施工范围内的人员、财产安全负全责，乙方组织实施本合同过程中发生的一切安全事故均由乙方自行负责，概与甲方无关。3、做好施工组织管理，做到文明施工；做好与当地村民的协调关系。4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。5、根据相关法律法规规定应承担的其他义务。第七条 违约责任l、甲方违反本合同的约定，应赔偿因违约而给乙方造成的全部损失，并向乙方支付人民币 肆万 圆整（￥ 40000）的违约金。2、乙方违反本合同的约定，应赔偿因违约而给甲方造成的全部损失，并向甲方支付人民币 肆万 圆整（￥40000）的违约金。 非不可抗力延误工期超过 15 日以上的，甲方有权单方面终止本合同，另行委托其他单位完成本合同剩余工作，由此产生的一切费用由乙方全部承担。第八条 其它1、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、结清工程款，质保期满后自然失效。2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。 3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院