铝合金百叶窗合同.docx

PAGE PAGE 3 建设工程施工合同 甲方：南通市城镇房地产开发公司乙方：南通市八建集团有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》等法律法规，及（GF-91-0201）建设工程施工合同条件，结合本工程 具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 ：工程名称：铝合金百叶窗 工程内容：铝合金百叶窗的制作及安装工程数量：按实量施工面积结算 承包范围：新苑华庭铝合金百叶窗 质量标准：满足国家规范及行业标准。 质量等级：符合国家及行业标准，一次性验收合格 合同价款：单价为 216.00 元/m2,施工面积约 988.26m2，总价约为 213464 元，结算时按监理及甲方的确认的面积为准。以上价格中含材料制作、运输、安装、税费、利润、配合费等所有完成此工程所需的费用。 承包方式： 甲方委托乙方采购产品及安装。第二条 甲方驻工地代表： 任东军 第三条 乙方驻工地代表： 吴进国 第四条 甲方工作 施工完成时间的要求：具体进场时间按甲方项目部通知为 准，接通知后 5 个日历天内必须进场施工，30 天内施工完毕。 协调好现场提供产品堆放的仓库； 在乙方开始施工前协调好供乙方施工所需的水电接口； 施工场地内主要干道不影响乙方车辆通行及能正常卸货； 协调、配合乙方施工； 第五条 乙方工作 施工图和配套设计要求： 按施工图要求施工 。 提供计划、报表的名称、时间的份数： / 施工保护工作的要求：同总承包单位协商，做好施工保护工作，要求在施工过程中总包单位应避免人为损坏成品。 向甲方提供办公和生活设施的要求 / 对施工现场交通和噪音的要求 / 成品保护的要求：交付用户前由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求 / 施工场地整洁卫生的要求 工完料尽，卫生文明施工 。 承担该分包项目招投标及总包合同报建时发生的相关费用。第六条 工期延误 按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额：总造价的千分之一， 另由于乙方原因造成总包单位的有关罚款由乙方承担。 第七条 工程款支付 7.1 工程款支付金额和时间：工程结束后付合同总价的 50%,竣工验收合格审计后付至审计额的 95%，余款在工程验收合格并交付后两年内付清. 第八条 甲方供应材料设备 甲方供应材料设备的要求： / 第九条 乙方采购材料设备：本工程严禁使用不合格或不符合设计要 求的材料，一经发现，限期退场。不按要求退场的，造成的损失由乙 方负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，造成的损失由乙方负责。 第十条 竣工验收 分项验收必须在初验前 10 天完成 乙方在其分项验收后 5 天内将相关验收资料一式肆份交于甲方及总包单位。 第十一条 保修 保修内容及范围：乙方所制作安装的铝合金百叶窗，乙方 应当在接到保修通知之日起２天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，有关费用由乙方承担。当出现影响住户生活时，应急维修应随叫随到，或甲方可委托他人应急修理， 费用由乙方承担。 保修期：质量保修期自工程竣工验收合格后实际投入使用之日起计算，工程保修期为两年。 保修金额和支付方法:保修金为经审计通过的工程总造价的 5%，在保修期满后结清。第十二条 争议或违约 争议或违约的解决程序：双方协商解决，解决不成提交南通市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。 第十三条 担保 本工程双方约定担保事项：乙方向甲方提供履约担保，担保金为 人民币壹万元整，如在本次工程中有违法违纪现象发生，则由甲方没收该保证金。 第十四条 安全施工：按“合同条件”执行 按有关国家规范进行施工，遵守工地各项规章制度安全施工。凡 由乙方造成的安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。施工现场安全管理要求： 1、分包单位施工方案应明确安全措施和管理制度、操作工人应进行安全交底； 2、进入施工现场的人员必须服从总包管理，正确佩戴安全帽。） 3、施工过程中应认真检查安全措施落实情况，确保无安全事故发生（按照土建单位的合同约定执行）。 第十五条 其它 由于土建或其它方配套工作的延误则安装期相应顺延，但 需得到相关方面的书面认可 产品进场后，由甲方、监理进行抽查； 质量要求按行业规范验收； 结算时以甲方及监理核定数量为准。 乙方进入施工现场后必须服从甲方及总包单位的统一管理。第十六条 合同一式柒份，双方各执叁份，经甲、乙双方代表签字盖章后生效，另送一份至港闸区纪委备案。 甲方（章）：地址： 法定代表人： 乙方（章）：地址： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 订立日期： 年 月 日 帐号： 邮政编码：