第一部分 合同协议书.docx

PAGE PAGE 1 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：日照市东港区人民法院 承包人（全称）：山东视野装饰工程有限公司 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就日照市东港区人民法院涛雒法庭修缮工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：日照市东港区人民法院涛雒法庭修缮工程 2.工程地点：日照市涛雒镇 3.工程立项批准文号：SDGP371102000202202000119。 4.资金来源： 财政拨款 。 5.工程内容：日照市东港区人民法院涛雒法庭修缮工程。具体内容详见发布的工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围：日照市东港区人民法院涛雒法庭修缮工程。具体内容详见发布的工程量清单。 二、合同工期 计划开工日期： 2022 年 6 月 22 日。 计划竣工日期： 2022 年 8 月 21 日。 工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）捌拾肆万捌仟捌佰元(￥848800元)； 2.合同价格形式：固定单价合同 。 五、项目经理 承包人项目经理：滕祥琴。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸（如果有）； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以必威体育精装版签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于 2022 年 6 月 17 日签订。 十、签订地点 本合同在 日照市东港区人民法院 签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自签订之日起生效。 十三、合同份数 本合同一式 五 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 一 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码： 组织机构代码：9137110076004855X6 地 址： 地 址：山东省日照市高新区山海二路与临与临沂路交汇处向西 邮政编码： 邮政编码：276800 法定代表人： 法定代表人：厉秀梅 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行：中国建设银行股份有限公司日照西城支行 账 号： 账 号：3700 1716 1805 0150 198 通用合同条款 本文全文应用《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）的通用合同条款。 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：磋商文件、响应文件、补充协议、补充条款、合