总包工程分包施工合同协议书.docx

总包工程分包施工合同协议书 【合同编号】 【承包方名称】（以下简称甲方）： 法定代表人/负责人：【姓名】 地址：【地址】 联系电话：【电话】 传真：【传真】 【分包方名称】（以下简称乙方）： 法定代表人/负责人：【姓名】 地址：【地址】 联系电话：【电话】 传真：【传真】 鉴于： 1. 甲方经过公开招标，已中标【招标编号】总包工程； 2. 甲方需要将工程中的一部分（以下简称“分包工程”）委托给乙方施工； 3. 双方已经就分包工程施工事宜达成一致意见。 特约定如下： 一、分包工程 甲方授权乙方进行如下分包工程的施工： 【分包工程名称及施工内容】 二、施工期限 1. 分包工程的开始时间为【日期】； 2. 分包工程需要在【日期】前完成，达到竣工验收标准。 若乙方施工时间达不到约定的期限，所产生的所有经济损失和影响均由乙方承担。 三、工程质量和安全责任 1. 乙方必须按照国家有关法律、法规和规范的要求对分包工程进行设计和施工，保证工程质量； 2. 乙方必须制定安全技术措施，并保证在施工过程中严格使用，并对因施工所引起的人员伤亡、设备损坏等一切意外事故承担完全的责任； 3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，如发现工程质量或安全存在严重问题，甲方有权责令乙方限期改正或更换； 四、费用支付 1. 甲方需按照双方共同约定的工程款支付方式，将乙方的项目款按时支付； 2. 如遇特殊情况影响到乙方的工程进度和施工周期，双方应协商解决，并制定后续施工计划； 3. 除非另有书面约定，否则甲方不得取消该分包工程，因此造成乙方的经济损失由甲方承担，并按照合同约定给予赔偿。 五、索赔权利 在施工合同履行过程中，如果发生合同纠纷，甲乙双方应本着友好协商的原则互相调解。如经过调解无法解决，双方可依法解决纠纷。 六、违约责任 1. 乙方在分包工程期间，如果违背了合同约定，则应赔偿甲方遭受的一切损失； 2. 在分包工程建设的过程中，如果甲方没有按照约定及时支付或支付逾期等导致工期延误，造成乙方经济损失的，则甲方将依照合同约定对乙方进行赔偿。 七、解决争议 1. 合同履行期间，如双方发生争议，应本着友好协商的原则解决； 2. 如协商无果，则可以向合同签订地/d省/市的仲裁/人民法院作出终局性的裁决/判决。 八、其他约定事项 1. 凡是本合同未尽事宜，按双方约定办理； 2. 本合同一经签字盖章生效，并成为双方之间的法律文件。 九、合同附件 1. 分包工程设计图纸； 2. 相关工程规范和规定。 十、合同生效和适用 1. 本合同内容由甲、乙双方共同协商制定； 2. 本合同最终解释权归甲方所有； 3. 本合同一式两份，分别由甲方和乙方持有。\