施工合同范本(固定总价).docx

施工合同范本(固定总价) 施工合同 甲方：________________（委托方名称） 乙方：________________（承包方名称） 根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方在平等、自愿、公正的基础上，达成施工合同如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、工程内容： 五、工程价款与支付方式： 1、工程总价款为_________元(大写：_______________元)； 2、工程实际施工费用如有变更，甲方与乙方应另行协商确定。 3、支付方式： （1）甲方按照以下方式向乙方支付工程价款： ①工程开工前支付_______元，作为工程实施前期准备费用。 ②工程完成_______%时支付_______元。 ③工程完成_______%时支付_______元。 ④工程验收合格后支付剩余_________元。 （2）甲方在支付费用时应开具相应的发票或票据，并在合同上签字确认。 六、工期： 1、乙方按照协议开工，保证按照合同规定的时间完成工程。 2、如遇不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等）导致工期延误，甲方与乙方应通过协商确定工期延误事宜。 七、工程质量： 1、乙方承担工程建设的全部责任，保证工程质量符合国家相关法规和规范。 2、工程超过合同规定的保修期（一般为一年），乙方应依据约定进行维修，并承担相应的费用。 3、质量问题引起的纠纷，甲方与乙方应协商解决。 八、违约责任： 1、如因乙方原因，导致工程无法按照合同规定完成，则乙方应如实交待，承担相应的违约责任。 2、如因甲方原因，导致工程无法按照合同规定完成，则甲方应如实交待，承担相应的违约责任。 九、合同效力： 本合同经双方协商一致，经甲方盖章/签字、乙方盖章/签字后生效，具有法律效力。 十、争议解决： 本合同如发生争议，双方应协商解决；如协商无法解决，则应向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 甲方（盖章/签字）：___________________________日期：_____________________ 乙方（盖章/签字）：___________________________日期：_____________________