2023年工程合作施工协议书5篇.pdf

2023年工程合作施工协议书5篇--第1页 2023年工程合作施工协议书5篇 工程合作施工协议书 篇1 发包单位： 施工单位： 根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双 方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、 撼沙层)。 1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。 1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。 第二条合同工期 2.1开工日期：(以实际进场时间为准)__年6月5 日。 2.2竣工日期：(即完工时间)__年7月5 日。 2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因 影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。 2023年工程合作施工协议书5篇--第1页 2023年工程合作施工协议书5篇--第2页 2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违 约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。 第三条工程造价及付款方式 3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行__辽宁省建设工程计价定额。 3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。 3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。 第四条双方的工作和义务 4.1 甲方的工作义务 (1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。 (2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指 导。 (3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。 (4)负责本工程的对外联系工作。 4.2 乙方的工作义务 (1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。 (2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。 (3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。 (4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。 (5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。 第五条关于工程验收的约定 2023年工程合作施工协议书5篇--第2页 2023年工程合作施工协议书5篇--第3页 5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程 的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。 5.4 由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺 延。 5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3 日内组 织验收，并办理验收、移交手续。 5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天 内审查完毕，到期未提出异议，视为同意 第六条违约责任 6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。 6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火 灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方 违约。 6.3如甲方未能按本协议