房地产项目打井合同 模板.docxVIP

房地产项目打井合同 项目打井施工合同 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就乙方承担甲方项目钻井施工和设备购买安装及配套工程事宜签订本合同。 第一条　工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、井的参数要求：井深不低于 米，以每眼井连续工作24小时以上，出水量不低于 m3/h，并必须保障出水量和单口井100%回灌为验收和付款条件，其余工程要求见附件。根据本地的地质情况，如果此地层无水，双方协商解决。 4、技术指标：每口井设计出水量 立方/小时。 第二条　工作范围及技术要求 1、承包范围：钻井工程、井内及井口材料设备供应（ 井 口、潜水泵、井口装置、电线、变频器控制柜、井管等成井的所有配件。潜水泵的厂家选用 品牌，变频器选用 品牌）、钻井施工、检测验收、编制成井报告、办理取水许可证等相关手续、维修保养等，保证达到附件一的技术要求。 2、井管结构：采用 材质井管。 第三条　工期 本工程工期为 日历天，具体开竣工日期以甲方通知时间为准，本合同暂定于 年 月 日开工， 年 月 日竣工。 第四条　工程造价 1、工程造价：单价为 元/米，井数： 口，每口井深不少于 米，总价为￥ ，大写：人民币 整。 2、以上单价包死，无论何种情况均不再另行追加其他费用（包括税费），最终结算时以实际井深为结算依据，如结算总价超过本合同价款须另行签订补充协议。 3、乙方充分考虑材料、设备、人工价格调整及施工环境风险，不得以此要求价格调整。 第五条 付款方式 1、完成第 眼井付合同金额的 %；完成第 眼井付合同金额的 %；完成第 眼井付合同金额的 %；竣工验收合格，向甲方转交所有资料后付合同金额的 %；剩余合同总价款的 %作为质保金。 2、本井的质保期为两年，质保期满供水井无质量问题（仍然符合本合同的技术指标），甲方向乙方付清余款。付款前乙方应提供相应发票。 第六条 双方权利和义务 1、甲方权利和义务 （1）甲方为乙方提供施工所需的水源、电源，但相关费用由乙方承担。 （2）负责移除影响施工的地上障碍物。 （3）配合乙方解决施工中所遇到的问题。 （4）成井出水后，水温、水量测试合格后，7日内双方现场验收。 （5）按合同规定按期支付工程款。 2、乙方权利和义务 （1）根据合同要求，精心施工，按约定完成全部工作。负责办理施工及验收等所需的地方政府手续及费用（包括办理取水证）。 （2）负责外运泥浆、清理施工垃圾等。 （3）承担施工用电、用水的的费用。 （4）乙方应做到安全文明施工，负责并承担其在本项目施工中，所造成的所有工程事故的责任和费用。 （5）负责编制成井报告与工程资料转交甲方。 第七条　工程质量及验收 1、所用的水井设备必须为合同附件所定品牌和质量要求，每口井的水量必须达到 立方米／小时以上，并保证单眼井的100%回灌，如达不到出水量或不能保证100%回灌，甲方有权拒付工程款，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。 2、乙方竣工提请书面验收后7日内双方按本条第一款标准及附件要求验收，甲乙双方现场交验甲方向乙方出具工程验收单。 3、乙方应向甲方提供此水井的相关部门水质检测报告 份。 4、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交成井报告及相关工程资料 份。 第八条　违约责任 1、甲方未能按时付款的，承担相应的违约责任。 2、乙方逾期完工的，每逾期一日向甲方支付合同总价款 1%的违约金，逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款 20% 的违约金。 3、成井后经验收不合格的，乙方应采取措施完善，经采取措施仍达不到标准的，乙方承担重新开凿的费用，工期不予顺延。 4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工5个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。 5、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的5日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。 6、乙方进场后，未履行完合同中途退场或拒不履行合同约定的其他主要义务的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。。 7、乙方未经甲方同意单方解除合同的，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。 第九条 纠纷与处理方式 履行合同期间，一旦甲乙双方发生纠纷，首先采取友好协商的方法予以解决。协商不成时，提请合同签订地人民法院裁决。 第十条 附则 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。 2、