工程项目跟投协议书.docx

工程项目跟投协议书 甲方（公司）： 乙方： 鉴于：甲方承接了 工程项目，乙方对项目的内容、各方的权利义务及项目的风险、责任等有全面、清楚的了解，在此基础上，乙方自愿跟投该项目，与甲方共担风险、共享盈利。 甲乙双方依据相关法律规定，经平等自愿协商，在充分了解了本协议书的相关内容后，自愿签订本协议书以共同遵守。 第1条 跟投项目 1.1乙方自愿跟投的项目名称：? ??? ??? ??? ??（以下简称项目）。 1.2乙方跟投项目的的基本情况： 项目发包人为?? ??? ?； 施工合同名称及编号：?? ??? ?。 工程地点： ； 1.3双方确定：乙方跟投项目的预算金额为：?? ??? ?。 第2条 投资金额 2.1 乙方自愿投资??? ??元，甲方出资 元，于本协议签订后??日内缴纳至如下账户： 户名： ； 开户行： ； 账号： ； 2.2甲乙双方的投资款项，仅能用于项目施工的支出，不得用于其他途径。 2.3如项目施工过程中出现资金缺口，由双方协商后按照上述投资比例追加投资。如一方不同意追加投资的，将按照如下原则降低其收益比例：调整后的收益比例=原收益比例*原投资金额/（原投资金额+应追加的投资金额） 2.4 乙方逾期交付投资资金的，每逾期一日，应按照逾期金额的 %向甲方承担违约金。 第3条收益分配 3.1项目竣工验收合格，完成结算并收到业主或者总包的全部付款（除质保金）后，扣除项目各项成本（含双方的投资及资金占用费）后如尚有剩余的，则盈利部分由甲乙双方按照如下比例进行分配：甲方 %，乙方 %，具体发放时间如下：（1）项目竣工结算且收到除质保金外的全部款项后30日内发放乙方应得盈利金额的 %；（2）质保期满且收到全部质保金（已扣除部分除外）后 日内发放乙方应得盈利金额的 %； 3.2双方同意，分配盈利时，如业主或者总包尚有保修款、质保金等尚未支付的，则该部分款项暂不分配，待满足支付条件并收到全部款项后再按照上述比例进行补充分配。 3.3如项目未能竣工或者提前终止的，则经与业主或者总包结算后，扣除项目各项成本后如尚有剩余的，则盈利部分由甲乙双方按照上述比例进行分配。 3.4如在项目履行、结算、保修等过程中发生纠纷，则对于因此产生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、鉴定费、评估费等成本，如项目资金不足，需要垫付的，由双方按照投资比例分担垫付。 3.5 扣除项目各项成本后，如项目发生亏损的，则双方同意按照以下比例承担亏损金额：甲方 %，乙方 %。 3.6 如项目发生诉讼或仲裁，包括但不限于与业主、发包人、供应商、劳务方等主体发生诉讼或者仲裁，则3.1条约定的盈利暂停支付，待纠纷解决后再根据情况恢复支付。 3.7 项目成本、盈利核算完毕后，如项目发生新的支出，包括但不限于诉讼费、律师费、被索赔款项、合同违约责任、项目人员索赔的，前述费用、支出应计入成本，由甲方重新核算成本与盈利并计算乙方应得盈利金额。 3.8对于乙方取得的收益，乙方自行承担个人所得税和其他相关税费（如有）。 3.9 乙方取得的收益中已经包含了乙方作为项目管理者（项目经理）的全部报酬，乙方不得再向甲方主张任何报酬、工资、奖金等。 第4条甲方的权利义务 4.1甲方负责以自己的名义承接项目，与业主或者总包进行对接； 4.2 甲方负责提供项目施工所需的机械、人工、主材、辅材； 4.3 甲方负责与业主或者总包进行结算，收取工程款； 4.4 ； 4.5 ； 第5条乙方的权利义务 5.1乙方担任项目经理，负责项目的管理，包括但不限于（1）人员、机械、材料的管理、调配；（2）签证、工程联系单、会议记录等文件的收发文管理；（3）保证施工的安全，对项目施工的安全负责；（4）对项目施工的质量负责，确保项目符合合同及相关法律法规的各项要求，确保项目能顺利竣工；（5）如工期需要顺延、工程价款增加、工程发生追加减等，须及时向业主或者总包发出签证；（6）负责项目竣工结算资料的整理；（7）负责项目的保修； 5.2 对于涉及工程价款的减少、工期延误及工程质量问题的确认、赔偿款或者违约金的确认、工程的结算等重大事项，未经甲方盖章同意，乙方不得单方面作出确认； 5.3 如项目施工过程中发生安全问题或质量问题，由乙方承担相关责任，如因此导致甲方被业主、总包或者第三方索赔或者因此被政府部门罚款的，由此造成的甲方损失，由乙方承担； 5.4 乙方应当按