建筑施工合同.doc

安全施工合同 建筑工程施工合同 （以下间称甲方）甲方： 身份证号码?： （以下间称乙方）乙方： 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。? 一、工程地点： 二、承包方式：? 三、工程承包内容： 四、合同价款： 五、合同总工期要求个 工作日，时间 年 月? 日始至 年 _______月 日止 六、甲方责任，甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，中途可以预支，待所接工程全部完工，留总工程款的30%到年底结清，其余全部结清。 七、乙方责任?? 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。?? 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格， 八、工程质量、安全及保修??。 1.乙方应按照要求精心施工，工程质量符合验收标准。 2.乙方在工地施工期造成的所有安全事故，均由乙方负责。甲方不承担任何责任。? 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 九、争议及解决办法?? 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：?? 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。?? 十、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，双方签字按手印后生效。?? 甲方： 乙方： ??????????????????????????????????? ? 年 月? 日