管道施工设备安装合同.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 3 页 管道施工设备安装合同 甲方：XXX省地矿建设工程（集团）有限公司XXX分公司 乙方：XXXXXX建设工程有限公司 甲乙双方经过友好协商，就温泉循环利用与综合利用项目施工中热力工程、给排水工程安装达成如下条款： 一、工程范围 1、实施地点：XXX市温泉镇。 2、施工及安装内容 热力工程、给排水工程中管道施工、设备安装、蝶阀阀门安装、管道保温、管道支架安装等。具体工作内容见清单。 3、施工说明 相关部分质量的说明：严格按照设计图纸施工，符合相关行业或国家标准。管道施工设备安装、打压试漏、配合调试。 二、工程的验收 1、验收的依据：甲方提供的图纸、技术资料的要求。 2、验收合格的条件：热力、给排水工程（清单内容）平稳运行。 三、工期 现场具备施工条件后60天内完成施工安装。具体开工日期以书面通知为准。 因甲方或业主原因造成无法施工，工期顺延；遇到不可抗拒的自然因素，工期顺延；若因乙方原因造成工期延误，每延迟一天罚款500元。 四、费用：总费用：1248259.997元（大写：人民币壹佰贰拾肆万捌仟贰佰伍拾玖元玖角玖分柒厘）。 五、付款方式：按进度支付施工费，完成总合同额的40%时支付至合同额的30%，完成总合同额的80%时支付至合同额的60%，施工全部完成付至合同额的85%；调试完成支付至合同额95%，其余5%为质保金，交工验收一年内付清。每次付款前乙方必须给甲方开具等额的增值税专用发票（3%）。 六、甲方的权利和义务 1、提供施工所需的图纸资料，安装完成收回所有图纸资料； 2、提供安装所需的主材，监督主材的使用情况，发现浪费处以十倍的罚款； 3、指派相关技术人员提供现场指导； 4、指派工程管理人员对现场施工进行监督； 5、发现施工质量和安全问题有权勒令停工整顿； 6、保证施工用水、用电的供应。 七、乙方的权利和义务 1、必须按照设计图纸及甲方的技术要求进行制作和安装； 2、负责工程范围内所有制作安装的实施，保证施工进度和施工质量； 3、负责工具及甲方现场材料的安全保卫工作； 4、提供安装所需的消耗材料（包括氧气、乙炔、焊条及磨光片等）、及施工时的吊装费； 5、差旅、保险、食宿自理； 6、负责给乙方劳务人员购买人身意外保险和劳保用品； 7、开工前必须提供详细的施工组织、施工计划、质量保证措施和安全管理措施； 8、遵守甲方和业主的相关规定，爱护甲方和业主的财产； 9、领取主材必须履行出库手续，对安装所需的主材必须提前七天给甲方项目部报计划； 10、由乙方原因出现的安全事故，由乙方完全承担； 11、安装时保持施工现场清洁卫生，每天施工完成后，及时清理施工现场，废料放在甲方指定地点； 12、施工现场的工具摆放整齐、工具安全性能符合甲方及业主的要求。 八、争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向甲方所在地法院管辖。 九、本合同双方代表签字、盖章后生效。 十、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日