某某、某某建设工程合同纠纷民事二审民事判决书裁决书.pdf

**

民事判决书

（2023）**02民终**

上诉人（**被告）:**，住所地******。

法定代表人：**，院长。

委托诉讼代理人：**，*，该**干部。

委托诉讼代理人：**，*，该**法律顾问。

被上诉人（**原告）:**，住所地******C座201。

法定代表人：**，总经理。

委托诉讼代理人：**，*，该**法务。

上诉人**（以下简称**）因与被上诉人**（以下简称**）建

设工程合同纠纷一案，不服****（**）**0102******民事判决，

向**提起上诉。**于******立案后，依法组成合议庭。经过阅

卷、询问当事人，依据法律规定，不开庭进行了审理。本案现已

审理终结。

**上诉请求：1.撤销一审判决,改判驳回被上诉人的全部诉讼

请求；2.判令被上诉人完成该工程后续维修直至达到消防验收合

格标准,并向上诉人进行移交；3.本案诉讼费用等相关费用均由被

上诉人承担。事实和理由：1.**认定事实有误，**认定“被告认

可涉案工程项目所在小区已于**实际投入使用,**认可消防工程于

******移交**,根据《**关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释(一)》第九**规定,转移工程之日可视为竣工日

期，双方合同约定质保期为竣工验收合格后两年,**主张工程质保

期于******届满”错误；**强行认定涉案工程推定交付,否定了上

诉人与被上诉人之间因为工程未能按期交付所形成的矛盾处于持

续状态之中的基本事实；**的判决为上诉人下一步的维权造成了

严重的障碍，**认定“工程未通过消防验收的主要责任在于小区

消防通道的建设问题”,认为并不是被上诉方的工程责任问题错

误。2.一审适用法律错误，**对《**关于审理建设工程施工合同

纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九**规定,转移之日可视为

竣工日期的适用错误，理由在认定事实错误部分已经陈述；对上

诉人在一审中提出的超过诉讼时效的法律适用错误。

**辩称，不同意上诉人的上诉请求，请求驳回上诉，维持原

判。

**向**起诉请求：1．依法判决**支付**工程**248000元及违

约金258391.2元（违约金暂计至******），共计：506391.2元；

2．依法判决**就所欠工程**按照合同约定自******起至实际付清

之日止向**支付违约金；3．本案诉讼费用由**承担。

**认定事实：**中标**经济适用住房消防系统工程项目，双

方签订《**建设工程施工合同》。合同约定工程地点位于****，

合同工期******至******。承包方式为包工包料，工程采用价格

固定方式，合同价**双方约定2480000元。合同第26**“工程**

（进度**）的支付”约定：“合同签订后三日内发包人支付承包

人合同价**的10%，消火栓主管道安装完毕后发包人支付承包人合

同总价的40%，消防报警系统安装完毕发包人付承包人合同总价的

30%，工程验收合格后发包人支付承包人合同总价的15%，余**5%

作为质保金，质保期满后**内一次性付清。本工程质保期为两

年，自竣工验收合格之日起算”。

合同第9.1****）项约定，承包人在工程完工后，对工程项目

提供质量保证，并保证顺利通过相关质量管理部门的验收，达到

消防部门验收标准并保证验收合格。

案涉工程未通过消防验收，**认可工程于**实际入住。

******曾在**提起诉讼，因**名称有误被驳回。********向**支

付248000元，尚欠248000元。

******，**向****出具“关于协调**经济适用住房消防验收

的函”，内容为“我部**经济适用房项目，坐落于******

内……****开工建设，****竣工。近日计划进行消防报验。该项

目建设计划、建设选址、规划审批、消防设计审查等各项手续齐

全。我部于**底向****申请该项工程竣工消防验收，主要由于我

部在小区施工时考虑了绿化景观挤占部分消防通道原因，未能通

过消防验收，后期我们即进行整改，增设了消防环形车道，已满

足消防车道设计规划要求，但改造后因项