消防安装工程施工合同(应急照明灯具).docx

消防安装工程施工合同（应急照明灯具）-PAGE

消防安装工程施工合同（应急照明灯具）-PAGE

消防安装工程施工合同（应急照明灯具）

一、合同背景

二、合同目的

本合同的目的是明确业主与承包商在消防安装工程中应急照明灯具的施工和管理责任，确保施工质量，提高安全性能，降低灾害事故风险。

三、施工内容

1.承包商负责根据相关消防安全标准和法规，对业主场所的应急照明灯具进行安装和调试。

2.承包商应提供符合国家标准的优质应急照明灯具，并保证产品的质量和安全性能。

3.承包商需编制详细的施工方案，申报相关工程施工许可证，并按照合同约定的工期完成施工任务。

4.承包商应合理安排施工队伍，并确保施工作业的安全和有序进行。

四、合同价款及结算方式

1.业主作为甲方，向承包商支付合同价款，总金额为人民币X元（大写：X元整），作为应急照明灯具的设计、采购、安装、调试、培训等费用。

2.合同款项按工程进度支付，具体支付方式和时间由双方协商一致，并在合同正文中具体约定。

五、验收标准和期限

1.应急照明灯具的验收标准按照国家相关标准和业主的要求执行。承包商必须确保所提供的应急照明灯具符合质量要求，并能正常工作。

2.承包商应在合同约定的工期内完成施工任务，并在完成后向业主提交相关验收材料和报告。

3.业主在收到相关验收材料和报告后，应及时组织验收，对工程质量进行评估。如发现问题或需要修补，应及时提出，承包商应在合理时间内进行整改。

六、合同风险和责任

1.如果施工过程中发生人为和自然灾害等不可抗力因素导致的工程延误、损坏或其他问题，双方应共同协商解决，并且不能对对方承担违约责任。

2.如果承包商未能按合同约定的时间完成工程任务或未能提供符合质量要求的应急照明灯具，业主有权要求返还已支付的合同价款，并保留其他法律诉求的权利。

3.如果业主未能按合同约定支付合同价款或延误付款，承包商有权暂停施工，并要求支付违约金或采取其他合法措施维护自身权益。

七、合同变更和解除

1.如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议，变更协议应作为本合同的附件。

2.如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应尽快通知对方，并协商解决方法。如果无法解决，双方可以协商解除合同，并进行相关赔偿。

八、争议解决

本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。如果无法达成一致意见，双方可以依法向相关仲裁机构提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。

2.本合同的补充协议和附件与正文具有同等法律效力。

3.未尽事宜可由双方协商制定补充协议。

甲方（业主）：

（盖章）

乙方（承包商）：

（盖章）

日期：