加工承揽合同详细版(4篇).pdf

加工承揽合同详细版

承揽方(甲方)：_____

定作方(乙方)：_____

甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信

守执行。

第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

定作物名称：_____

型号：_____

规格：_____

质量要求：_____

计量单位：_____

数量：_____

加工费：_____

单位总价：_____

第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费

用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包

装费承担。

第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作

物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图

纸、技术资料。

第1页共19页

材料名称：_____

型号：_____

规格：_____

质量要求：_____

计量单位：_____

数量：_____

单价：_____

总价：_____

图纸、技：_____

术资料及：_____

交付时间：_____

第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

材料名称：_____

交付时间：_____

交付地点：_____

交付数量：_____

包装要求：_____

检验方法：_____

运输方法：_____

运费承担：

第六条加工费结算办法与时间_____。

第2页共19页

第七条乙方应于_____年_____月_____日前向甲方交付定金_____

元;乙方应于_____年_____月_____日前向甲方交付预付款_____元。乙

方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违

约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款

抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

第八条甲方的违约责任

1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当

按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付

的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成

的损失由甲方赔偿。

2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方

应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除

合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按

逾期交付部分的价款总额的_____‰偿付违约金。

5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款

总值_____%的违约金。

6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修

理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

第九条乙方的违约责任

第3页共19页

1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿

甲方因此造成的损失。

2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值

_____%的违约金。

3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除

交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损

失。

4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期

付款的规定，向甲方偿付违约金。

5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

第十条声明及保证

(一)甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行

本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未

作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁

决或具体行政行

为。