外脚手架分项工程劳务分包合同.pptx

外脚手架分项工程劳务分包合同XXX,ACLICKTOUNLIMITEDPOSSIBILITESYOURLOGO汇报人：XXX

目录01单击添加目录项标题02合同背景03合同内容04双方权利和义务05争议解决方式06附件

单击编辑章节标题PART01

合同背景PART02

合同签订的背景和原因双方合作意向明确，具备签订合同的意愿合同签订符合法律法规规定，具备法律效力合同条款经过双方充分协商，达成一致意见工程项目需要外脚手架分项工程劳务分包，具备签订合同的需求

合同双方的基本情况甲方：具有相应资质和能力的建筑企业乙方：具有相应资质和能力的劳务分包企业合同签订时间：XXXX年XX月XX日合同签订地点：XXXX

合同内容PART03

分包工程范围和内容脚手架分项工程的施工范围具体工作内容及要求施工图纸及工程量清单验收标准及质量保证

工程工期和进度安排工期：合同约定的工程期限添加标题进度安排：分阶段完成的工作计划和时间节点添加标题延误责任：因承包方原因造成工期延误的处理方式添加标题提前完工：因发包方原因造成工期提前完成的处理方式添加标题

工程质量标准和验收方式质量标准：符合国家相关质量标准和规范要求01验收方式：按照国家相关规定进行验收，包括初步验收和竣工验收两个阶段02

工程计价和结算方式工程量清单计价方式综合单价固定，工程量按实结算措施费固定，工程量按实结算合同单价不因市场变化而调整

安全生产和文明施工要求承包方应按照方案要求配备必要的安全设施和劳动保护用品，并定期进行检查和维护。承包方应遵守国家和地方有关安全生产和文明施工的规定，确保施工现场的安全生产和文明施工。承包方应制定安全生产和文明施工方案，并经发包方审核同意后实施。承包方应建立健全的安全生产责任制，明确各级管理人员和操作人员的安全职责。

合同变更和解除的条件合同变更：经甲乙双方协商一致，可变更合同内容。添加标题合同解除：在施工过程中，如乙方施工质量不符合要求，甲方有权解除合同。添加标题违约责任：如甲乙双方中任何一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。添加标题争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商或诉讼解决。添加标题

双方权利和义务PART04

发包方的权利和义务权利：监督承包方按照合同约定完成分包工程，对不符合要求的分包工程有权要求承包方整改或解除合同。单击此处输入(你的)智能图形项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点义务：按照合同约定支付工程款项，提供必要的施工条件和资料，协调施工现场的相关事宜。单击此处输入(你的)智能图形项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点保证工程质量和安全，遵守法律法规和相关规定。单击此处输入(你的)智能图形项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点履行合同约定的其他义务。单击此处输入(你的)智能图形项正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点

分包方的权利和义务权利：按照合同约定获得劳务费用对发包方的工作进行监督和检查遵守法律法规和安全规定，保障工作人员的人身安全义务：按照合同约定提供劳务服务，保证工作质量

违约责任和赔偿方式赔偿范围：赔偿范围应包括直接损失和间接损失，如因违约导致的工期延误、材料损失等。违约责任：双方应严格履行合同规定的义务，如一方有违约行为，应承担相应的违约责任。赔偿方式：如一方因违约给对方造成损失，应按照合同约定进行赔偿，赔偿方式包括但不限于现金、实物赔偿等。免责事由：在一些特殊情况下，如不可抗力等因素导致违约的，可以免除违约责任。

争议解决方式PART05

合同争议的解决方式协商：双方当事人通过友好协商的方式解决争议仲裁：提交仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力诉讼：向人民法院提起诉讼，通过法律程序解决争议调解：通过第三方调解机构或调解人进行调解，达成和解协议

合同法律效力和适用法律合同效力：双方在签署合同后，合同即具有法律效力，双方应严格遵守合同条款。适用法律：本合同适用中华人民共和国法律，任何争议应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。管辖权：本合同的签订地为中国，双方同意接受合同签订地的人民法院的管辖。法律适用：本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

附件PART06

合同附件的内容和效力附件是合同的重要组成部分，包括工程量清单、图纸、技术规范等。附件与合同正文具有同等的法律效力，双方应共同遵守。附件中的内容如有修改或补充，应在双方协商一致后以书面形式进行。附件作为合同的组成部分，如有违反将视为违约行为，需承担相应的法律责任。

感谢您的观看YOURLOGO汇报人：XXX