矿山开采区安全围墙施工合同书.docx

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

名称：__________

地质：__________

法定代表人/授权代表：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：__________

地质：__________

法定代表人/授权代表：__________

鉴于业主拥有位于__________（地点）的矿山开采区（以下简称“矿区”），并有意对矿区周边实施安全围墙施工；承包方具备实施本合同项下工程的资质和能力。双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同：

第一条工程范围

1.1业主委托承包方按照本合同约定，负责矿区安全围墙的设计、施工、验收及保修工作。

1.2安全围墙施工范围包括但不限于：围墙的基础工程、主体结构、墙面抹灰、围墙涂料、围墙大门及配套设施等。

第二条工程质量及标准

2.1承包方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.2工程质量不符合约定标准的，承包方应在接到业主通知后及时返工，直至达到约定标准。

第三条工期

3.1本工程自合同签订之日起______个工作日内完成施工。

3.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方协商确定顺延工期。

第四条工程价款及支付

4.1工程价款为人民币______元（大写：__________________________元整）。

4.2业主按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后______个工作日内，业主支付承包方工程总价款的______%作为预付款；

（2）进度款：工程进度达到______%时，业主支付承包方工程总价款的______%；

（3）尾款：工程验收合格后______个工作日内，业主支付承包方剩余工程总价款。

第五条工程变更

5.1在施工过程中，如业主对工程范围、设计、施工方案等内容提出变更要求，双方应签订书面变更协议，并按照变更协议执行。

5.2因变更导致工程价款增减的，双方根据实际发生情况协商确定。

第六条工程验收及保修

6.1工程完工后，承包方应向业主提交完整的技术资料和验收报告。业主应在收到验收报告后______个工作日内组织验收。

6.2验收合格后，双方签订工程保修协议，保修期限为______年，自工程验收合格之日起计算。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同附件

9.1本合同附件包括但不限于：

（1）工程量清单；

（2）设计图纸；

（3）技术规范；

（4）验收标准；

（5）其他双方认为必要的文件。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人/授权代表（签字）：__________法定代表人/授权代表（签字）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

以下为特殊应用场景及相关说明：

一、特殊应用场景及注意事项

1.矿山地质条件复杂

应用场合：当矿山地质条件复杂，如存在溶洞、断层等特殊地质现象时，施工过程中可能会遇到地基处理、围墙结构设计等问题。

注意事项：

在合同中增加地质勘察的条款，明确勘察范围、勘察深度和勘察报告的要求。

修改工程量清单和技术规范，确保围墙基础和结构设计能够适应复杂地质条件。

增加合同价款的调整机制，以应对地质条件变化导致的额外工程量或工程难度增加。

2.环境保护要求高

应用场合：矿山开采区位于生态敏感区域，或当地环保法规要求严格时，围墙施工需满足更高的环保标准。

注意事项：

在合同中增加环保条款，明确施工过程中的环境保护措施，如噪音控制、粉尘处理、废水处理等。

修改验收标准，确保围墙施工符合环保法规和标准。

增加环保违约责任，对于未能遵守环保规定的行为设定相应的违约金和赔偿条款。

3.施工期间的安全管理

应用场合：矿山开采区可能存在安全隐患，施工期间需要加强安全管理。

注意事项：

在合同中增加安全管理的条款，明确施工安全责任、安全措施和安全培训要求。

修改工程量清单，增加安全设施和安全防护的费用。

增加安全违约责任，对于安全事故设定相应的违约金和赔偿条款。

4.施工期间遇到极端天气

应用场合：在施工期间遇到极端天气，如暴雨、台风等，可能会影响施工进度和工程质量。

注意事项：

在合同中增加不可抗力条款，明确极端天气作为不可抗力事件的处理方法。

修改工期条款，增加因不可抗力导致工期延误的处理机制。

增加固化施工措施，确保极端天气下