桥梁施工绿化工程合同模板.docx

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于业主拟对桥梁施工绿化工程进行施工，承包方愿意承担该工程的施工任务，经双方友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵照执行。

一、工程概况

1.1工程名称：桥梁施工绿化工程

1.2工程地点：_______

1.3工程范围：包括但不限于绿化种植、养护、园林景观、绿化设施等施工内容。

1.4工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。

二、合同价款

2.1合同价款：本工程的总合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2付款方式：双方约定按照工程进度分期支付合同价款。

2.3付款条件：承包方按照约定的工程进度完成相应工程量，并经业主验收合格后，业主应按照约定的付款期限支付相应款项。

三、工期

3.1工期：本工程的工期为_______天，自合同签订之日起计算。

3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并书面确认变更后的工期。

四、工程质量

4.1工程质量标准：本工程应按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。

4.2工程验收：工程完成后，承包方应向业主提出书面验收申请。业主应在收到申请后_______日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证明。

五、合同解除和终止

5.1合同解除：在合同履行过程中，如双方协商一致，可解除本合同。

5.2合同终止：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可终止本合同。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、附件

7.1工程施工方案

7.2工程进度计划

7.3工程质量标准及验收标准

7.4工程变更及签证程序

7.5工程付款申请及验收合格证明

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。

甲方（业主）：_______

乙方（承包方）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主拟对桥梁施工绿化工程进行施工，承包方愿意承担该工程的施工任务，监理方愿意提供专业的监理服务，经三方友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵照执行。

一、工程概况

1.1工程名称：桥梁施工绿化工程

1.2工程地点：_______

1.3工程范围：包括但不限于绿化种植、养护、园林景观、绿化设施等施工内容。

1.4工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。

二、合同价款

2.1合同价款：本工程的总合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2付款方式：业主按照约定的工程进度分期支付合同价款。

2.3付款条件：承包方按照约定的工程进度完成相应工程量，并经监理方验收合格后，业主应按照约定的付款期限支付相应款项。

三、工期

3.1工期：本工程的工期为_______天，自合同签订之日起计算。

3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，三方应协商解决，并书面确认变更后的工期。

四、工程质量

4.1工程质量标准：本工程应按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。

4.2工程验收：工程完成后，承包方应向监理方提出书面验收申请。监理方应在收到申请后_______日内组织验收。验收合格后，三方签署验收合格证明。

五、甲方权利与利益

5.1甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查，并提出整改要求。

5.2甲方有权要求承包方和监理方提供工程相关资料和报告。

5.3甲方有权对承包方和监理方的违约行为进行追责。

5.4甲方有权享有工程按时按质完成的利益。

六、乙方违约及限制条款

6.1乙方应按照约定的工程进度、质量标准完成工程，如未能按照约定完成，应承担违约责任。

6.2乙方应保证工程所用材料、设备的质量合格，如存在质量问题，应承担更换、修复等责任。

6.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担违约责任。

七、第三方监理责任与权利

7.1监理方应按照国家相关标准和行业标准对工程进行监理，确保工程质量合格。

7.2监理方应对工程进度、质量进行监督和检查，并及时向甲方报告。

7.3监理方有权对承包方的施工行为进行指导和纠正，确保工程顺利进行。

7.4监理方应保守工程相关技术和商业秘密，未经甲方同意不得泄露给他人