10kV电力工程施工合同模版.docxVIP

10kV电力工程施工合同模版

10kV电力工程施工合同模板

第一章总则

第一条合同背景

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kV电力工程施工的事宜，经友好协商，达成一致，签订本合同。

第二条工程概况

工程名称：10kV电力工程施工

工程地点：具体施工地点

工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等工作

工程工期：具体工期天数

工程质量标准：符合国家电力行业施工及验收规范

第二章合同条款

第一节施工方的义务

第二条施工方的义务

施工方应按照合同约定的内容和标准完成工程施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。

施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按约定承担违约责任。

施工方在施工过程中应确保安全生产，严格遵守国家安全生产法律法规，如有安全事故，应按约定承担责任。

施工方应按照合同约定的价格承担工程造价，如有价格变动，应按约定进行调整。

第二节业主的义务

第三条业主的义务

业主应按照合同约定向施工方支付工程款项，如有逾期支付，应按约定承担违约责任。

业主应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工用地、施工用水、施工用电等。

业主应协助施工方办理与工程施工相关的审批、验收等手续。

业主应提供施工方所需的工程资料，包括但不限于设计文件、施工图纸等。

第三章合同价格

第一条合同价格

工程总造价为人民币【】元整（大写：【】元整），以上价格为固定价格，不含税金及其他费用。

合同价款支付方式：

合同签订后【】天内，业主向施工方支付工程预付款【】%；

工程进度达到【】%时，业主向施工方支付进度款【】%；

工程验收合格后【】天内，业主向施工方支付尾款【】%。

第四章合同的履行和验收

第一条施工方的施工

施工方应按照合同约定的内容和标准进行施工，确保工程质量。

施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应提前通知业主，并按约定承担违约责任。

施工方在施工过程中应确保安全生产，严格遵守国家安全生产法律法规。

第二条业主的验收

工程完成后，施工方应向业主提交工程验收申请。

业主应在收到验收申请后【】天内组织验收。

工程验收合格后，业主应向施工方支付尾款。

第五章违约责任

第一条施工方的违约责任

施工方未按照合同约定的内容和标准完成工程的，应承担相应的违约责任。

施工方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照约定向业主支付违约金。

施工方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任。

第二条业主的违约责任

业主未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。

业主未按照合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。

第六章争议解决

第一条争议解决方式

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七章其他

第一条合同的生效、修改和解除

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行。

第二条合同的附件

本合同附件包括：

工程施工图纸及设计文件；

工程量清单及报价单；

合同专用条款；

其他与合同有关的文件。

第三条合同的必威体育官网网址

双方应对本合同的内容和签订过程予以第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同背景

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）及第三方（以下简称“监管方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kV电力工程施工的事宜，经友好协商，达成一致，签订本合同。

第二条工程概况

工程名称：10kV电力工程施工

工程地点：具体施工地点

工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等工作

工程工期：具体工期天数

工程质量标准：符合国家电力行业施工及验收规范

第二章合同主体及义务

第一节甲方（业主）的义务

第二条甲方的义务

甲方应按照合同约定向施工方支付工程款项，如有逾期支付，应按约定承担违约责任。

甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工用地、施工用水、施工用电等。

甲方应协助施工方办理与工程施工相关的审批、验收等手续。

甲方应提供施工方所需的工程资料，包括但不限于设计文件、施工图纸等。

第二节乙方（施工方）的义务

第三条乙方的义务

乙方应按照合同约定的内容和标准完成工程施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。

乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按约定承担违约责任。

乙方在施工过程中应确保