工程施工图审查合同(二篇).pdfVIP

工程施工图审查合同

建设方（甲方）审查方（乙方）

甲方委托乙方承担工程施工图审查，经双方协商一致，签订本合

同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础

设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第____号）、关

于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理

办法》过程中有关细则的通知（穗建技[___]____号）。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设

工程批准文件。

第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模、投资及审查费

等见下表：

第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

第四条乙方向甲方交付的审查资料文件：

第五条审查费的支付详见下表。第六条双方责任：6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提

交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要

求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。

第1页共9页

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定

交付审查报告时间顺延。

6.1.2在未签合同前甲方已书面同意，乙方为甲方所做的各项施工

图设计文件审查工作，应按收费标准，相应支付审查费。

6.1.3甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未

经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图

纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发

生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计

审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图

设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供

的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要

求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。

6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲

方交付审查报告。

6.2.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方

提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济

损失，甲方有权向乙方索赔。

第七条违约责任

第2页共9页

7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查

工作时，不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的，甲方应根据乙方

已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段审查费的一半支付;超过

一半时，按该阶段审查费的全部支付。

7.2.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，

每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

7.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文

件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二。

7.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定

金。

第八条其他

8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解

决。

8.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建

设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州仲裁委员

会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书

面协议的，可向人民法院起诉。

8.3份。报建设行政主管部门存一份。

8.4本合同经双方签章后生效。

8.5本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理

部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第3页共9页

8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可

的来往电报、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合

同具有同等法律效力。

建设方（甲方）：审查方（乙方）：

____年____月____日