有关水利建设工程施工合同范本3篇.docxVIP

有关水利建设工程施工合同范本3篇

全文共3篇示例，供读者参考

篇1

水利建设工程施工合同范本

甲方（甲方名称）:(以下简称甲方）

甲方法定代表人:（甲方法人代表）

乙方（乙方名称）:（以下简称乙方）

乙方法定代表人:（乙方法人代表）

经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方（作为承包人）承建（简称“工程”）的水利建设工程施工工程范本签订如下：

第一条合同目的

1.1甲方委托乙方进行水利建设工程施工工程的设计、施工和相应地程建设监督工作。本合同约定了项目施工的具体要求和标准，以确保工程质量和工程进度。

第二条工程内容

2.1工程名称：（填写工程名称）

2.2工程地点：（填写工程地点）

2.3工程规模：（填写工程规模）

2.4工程工期：从(dd/mm/yyyy)至(dd/mm/yyyy)。总工期为（填写总工期）天。

第三条乙方责任

3.1乙方应按照本合同约定和相关规定完成工程的设计、施工和监管工作，并保证工程质量符合相关标准和规范。

3.2乙方应配备符合要求的施工人员和监督人员，并确保他们具有相应的资质和技能。

3.3乙方应妥善保管施工材料，并按照合同要求安排施工进度。

3.4乙方应确保工程施工过程中的安全，并采取必要的保护措施，确保工人和设备的安全。

第四条甲方责任

4.1甲方应提供工程施工所需的土地、资金、材料和设备，以及必要的支持和协助，确保工程顺利进行。

4.2如果甲方对工程进行任何变更，需书面通知乙方，并协商确定相应的变更方案。

4.3甲方在工程进程中应及时支付工程款项，并按照合同约定的时间和方式支付。

第五条施工价格和支付方式

5.1工程总价：（填写工程总价，按合同约定付款）

5.2工程款项支付方式：乙方可根据工程进度分期向甲方申请付款。甲方应在收到乙方付款申请后的（填写天数）内支付工程款项。

第六条合同变更

6.1双方应通过协商解决工程变更问题，任何变更必须以书面形式确认，并经双方签字盖章后生效。

6.2如甲方要求对工程进行任何变更，乙方可提出相应的变更方案，并与甲方协商达成一致意见。

第七条保证和索赔

7.1乙方对施工过程中的质量问题承担责任，在工程验收合格后负责维护保修（保修期为（填写保修期））。

7.2甲方有权在工程验收和保修期内要求乙方修理或更换工程中出现的质量问题，并乙方应按要求进行修理或更换。

7.3如果乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求退还已支付的工程款项，并对乙方提出索赔。

第八条解决争议

8.1双方在履行合同过程中出现争议，应协商解决。如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

8.2仲裁地点：（填写仲裁地点）

8.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。

第九条合同生效

9.1本合同经双方签字盖章后生效，自(dd/mm/yyyy)至(dd/mm/yyyy)。合同期满后可根据需要延长或终止。

甲方（签字）：乙方（签字）：

日期：(dd/mm/yyyy)日期：(dd/mm/yyyy)

篇2

水利建设工程施工合同范本

甲方：（委托方）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（承包方）

地址：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担负责本项目水利建设工程施工的相关事项，依照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。

第一条项目名称及工程地址

甲方委托乙方承担的项目名称为____________，工程地址位于__________，具体范围详见工程设计图纸。

第二条工程内容

本项目的主要工程内容包括但不限于：

1.土方开挖和填方；

2.地基处理及基础施工；

3.结构施工；

4.设备安装；

5.管道铺设及接口；

6.水工建筑；

7.附属工程。

第三条工程时间

本项目工程竣工时间约为_____年__月__日，具体进度按施工进度计划执行。

第四条工程费用及支付方式

1.本项目的总工程价为__________（大写）元整，具体工程费用包括但