有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共21页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
消防工程施工劳务合同
合同编号：_______
甲方（发包方）：_______
乙方（承包方）：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防工程施工劳务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：_______
2.工程地点：_______
3.工程承包范围和内容：_______
二、合同工期
开工日期：_______
竣工日期：_______
合同工期总日历天数：_______天。
三、质量标准
工程质量标准：_______
四、合同价款
金额（大写）：_______（人民币）
：_______元
五、甲方责任
1.甲方提供乙方进场人员的生活住宿条件，其费用由乙方自理。
2.负责办理施工所涉及申请、批件等手续，负责缴纳建设单位收取的各种费用。
3.向乙方提供施工所需的水、电接口，水电费由乙方承担。
4.对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。
六、乙方责任
1.乙方必须按甲方要求调配（增减）人员，保证工期顺利完成。
2.遵守甲方现场管理制度，服从甲方统一管理，指定现场负责人，并报甲方备案。
3.乙方必须确保进场人员的技术素质，特殊工种作业人员必须持有国家认可机构颁发的有效证件并报甲方备案。进场人员由甲方统一办理暂住证，其费用由乙方承担。
4.乙方应负责为所属施工人员办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。
5.遵守有关安全生产规范、严格安全操作规程、防火防盗。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。
七、工程验收
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的消防工程规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。
2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。
3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
4.工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。
5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。
6.竣工日期以最后验收合格的日期为准。
八、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_______支付滞纳金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_______元，作为奖励。
3.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
5.因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
6.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
九、争议解决
双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定
_______
十一、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结清工程余款、保修期满后自然失效。
十二、合同份数
本合同正本一式两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本一式_______份，由甲乙双方分别保存。
甲方（盖章）：_______
法定代表人或授权代表（签字）：_______
签订日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：_______
法定代表人或授权代表（签字）：_______
签订日期：XXXX年XX月XX日
消防工程施工劳务合同（1）
合同编号：________________
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方消防工程施工劳务承包给乙方达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：________________
2.工程地点：________________
3.工程内容：包括但不限于消防管道安装、消防设备安装、消防电气安装、消防系统调试等。
二、工期
1.开工日期：________________
2.竣工日期：________________
3.工期总日历天数：________________天
三、承包方式及劳务价款
文档评论（0）