建设工程施工合同书范文4篇.docxVIP

建设工程施工合同书范文4篇

全文共4篇示例，供读者参考

篇1

建设工程施工合同书

甲方：（委托方）__________（单位名称）

地址：_______________________

联系人：_____________________

电话：_______________________

乙方：（承包方）__________（单位名称）

地址：_______________________

联系人：_____________________

电话：_______________________

为了明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，就由甲方委托，乙方承包的建设工程达成以下合同，以便共同遵守：

第一条项目名称：

本合同的工程项目名称为_______________________（以下简称“工程项目”），在本合同中指代为“工程项目”。

第二条工程范围及标准：

1.工程项目的具体范围、施工内容及规格标准详见附件《工程项目施工图纸及规格要求》。

2.工程项目的质量标准、验收标准等详见附件《工程项目施工度量与验收标准》。

第三条工程工期：

1.工程项目的工期为________天/个月，自________年____月____日起，至________年____月____日止。

2.若因不可抗力等特殊原因无法按期完工的，需提前______日向甲方书面报告，并在双方协商一致的情况下延长工期。

第四条价格及支付方式：

1.工程项目的总价为人民币________元整。

2.工程项目的支付方式：甲方按照工程进度支付建设款项，具体分期及金额如下：

-预付款：工程合同签订后，甲方需支付工程款项的____%作为预付款；

-进度款：工程施工过程中，乙方完成一定进度后，甲方按照实际完成进度支付相应款项；

-完工结算：工程项目竣工验收合格后，甲方支付余款。

3.工程项目的款项支付方式详见附件《工程款项支付流程及标准》。

第五条材料和设备：

1.工程项目所需材料和设备应符合国家标准或委托方要求，严禁使用假冒伪劣产品；

2.工程项目所用材料和设备的购买、验收、保管等工作由乙方负责；

3.如需更换或追加材料设备，需经甲方同意并签订书面变更协议。

第六条施工责任：

1.乙方承诺按照国家相关法规和建筑施工质量标准，保证工程项目的安全、质量和进度；

2.工程项目中如出现施工质量问题，乙方承担全部责任，按照合同约定进行整改；

3.工程项目中如发生事故，乙方要进行及时报告，并承担相应的安全责任。

第七条知识产权：

1.工程项目中涉及的图纸、设计方案、技术文件等知识产权归属于出具的设计单位或乙方；

2.甲方有权对使用的知识产权进行审查，但未经乙方同意，不得转让、复制或泄露相关信息。

第八条合同变更：

1.若有必要对本合同内容进行变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议；

2.双方未经书面变更协议签字盖章，则不能解释、变更、解除或解释任何约定。

第九条争议解决：

1.双方在履行本合同中如发生争议，应协商解决；

2.若协商无法解决，则提交_______仲裁委员会（或相关法院）进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决。

第十条合同生效：

1.本合同一式两份，双方各持一份，并经双方签字盖章后生效；

2.本合同自________年____月____日起生效，至工程项目完工验收之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

签字：_______________签字：_______________

日期：_______________日期：_______________

附件：

1.工程项目施工图纸及规格要求；

2.工程项目施工度量与验收标准；

3.工程款项支付流程及标准。

以上为本合同书范文，如有不足之处，敬请指正。感谢您的配合与支持。

篇2

建设工程施工合同书

甲方