建设工程设计合同样式4篇.docxVIP

建设工程设计合同样式4篇

全文共4篇示例，供读者参考

篇1

建设工程设计合同样式

一、甲方（出租方）：

法定代表人（签字）：

联系地址：

联系电话：

二、乙方（承租方）：

法定代表人（签字）：

联系地址：

联系电话：

三、合同编号：________

四、合同签订时间：_______________

五、项目名称：_______________________________________

六、项目位置：_______________________________________

七、项目规模：_______________________________________

八、工程内容：_______________________________________

九、设计范围：_______________________________________

十、设计依据：_______________________________________

十一、设计标准：_______________________________________

十二、工程交付时间：_______________________________________

十三、设计费用及支付方式：_______________________________________

十四、质量要求：_______________________________________

十五、设计变更：_______________________________________

十六、解决争议：_______________________________________

十七、违约责任：_______________________________________

十八、其他事项：_______________________________________

十九、合同有效期：________________至_________________

本合同自双方签字盖章之日起生效，如有争议，可协商解决，协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

日期：__________日期：__________

本合同一式两份，双方各执一份，均具有法律效力。

以上是关于建设工程设计合同的样式，希望对您有所帮助。如果有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。祝愿合作愉快！

篇2

建设工程设计合同样式

一、合同当事人双方约定，并共同签署。本合同的合同标的是双方约定的建设工程设计服务。项目名称如下：

（一）项目名称：_________

（二）业主：_________

（三）设计单位：_________

（四）监理单位：_________

（五）总承包单位：_________

二、开发商与设计单位应按时兑现合同规定的设计成果。如果设计单位未按时完成设计任务，造成工期延误，由设计单位承担项目开发商的延迟责任。

三、合同设计应符合国家法律法规、规范及技术标准等规定。如果设计不符合国家规定，造成工程质量问题，将由设计单位承担相应的责任。

四、本合同签署后，如发生变更需双方协商一致签订书面变更协议。未经协商一致变更的，不具备法律效力。

五、费用支付方式为_________。支付期限为每月_________。

六、本合同签订后双方不可擅自解除合同，如需解除合同，需提前_________提出书面解除合同通知。违反解除合同的，需承担相应违约责任。

七、本合同签订后，双方发生争议应先行协商解决。无法协商解决的，应向_______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局裁决。

八、本合同自签署之日起生效，有效期为_________年。合同到期可以续签。

九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

经合同双方就上述约定达成一致，特此签署。

业主：_________设计单位：_________

监理单位：_________总承包