机房建设工程施工合同范文3篇.docxVIP

机房建设工程施工合同范文3篇

篇1

机房建设工程施工合同范文

甲方：（甲方单位名称）

地址：

电话：

传真：

联系人：

乙方：（乙方单位名称）

地址：

电话：

传真：

联系人：

鉴于甲方拟开展机房建设工程项目，为明确双方权利义务，特签订本合同。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、工程名称及位置

1.本工程名称为（工程名称），位于（工程位置）。

二、工程内容

1.本工程包括：机房建设工程设计、施工、安装及调试等。

2.工程规模为：（规模情况）。

三、工程费用

1.工程造价为总计人民币（金额）元整。

2.甲方将按以下方式支付工程费用：

（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的（支付比例）%作为工程启动资金；

（2）工程进度款按照实际工程进度支付；

（3）工程竣工验收后，甲方支付尾款。

四、工期

1.工程按照双方约定的开工日期计算，预计完成时间为（时间）。

2.建设过程中，如遇不可抗力因素或其他特殊情况，需延长工期的，双方协商决定。

五、质量要求

1.乙方承诺按照国家有关法律法规以及技术标准，保证工程质量符合合同约定。

2.工程竣工后，乙方负责对工程进行检测，确保工程质量合格。

六、交付标准

1.工程竣工后，乙方应组织相关人员对工程进行交付验收，并向甲方提供相关验收报告及资料。

2.如工程存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改，并重新提交验收。

七、保修期

1.工程竣工验收合格后，乙方应为工程提供（保修期）的维修保养服务。

2.在保修期内，如工程出现质量问题，乙方需无偿进行维修。

八、违约责任

1.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

2.若甲方未按合同约定支付工程款项或违约，应承担相应的违约责任。

九、争议解决

1.双方如就本合同内容发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应向有关部门申请仲裁。

2.本合同履行的法律地点以合同签订地为准。

十、其他条款

1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

2.本合同自双方印章及签字生效，有效期为（合同期限）。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字日期：签字日期：

篇2

机房建设工程施工合同范文

甲方（甲方名称）：_________

乙方（乙方名称）：_________

根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，为明确双方的权利义务，甲乙双方经友好协商，就甲方机房建设工程施工事项签订本合同，共同遵守如下约定：

一、项目概况

1.项目名称：_______

2.项目地址：_______

3.建设内容：_______

4.建设规模：_______

5.建设工期：_______

6.总投资额：_______

二、工程价款及支付方式

1.工程价款总额为_______（大写：_______）。

2.工程价款支付方式：分期支付，具体支付时间和金额按照双方共同商定的进度安排执行。

三、工程质量及验收标准

1.工程施工应符合《建筑工程质量验收标准》（GB50300-2013）相关规定。

2.工程竣工后，乙方应按照约定的验收标准进行自检，然后邀请甲方进行验收，合格后方可交付使用。

四、保修、保养及保险

1.乙方应为本工程提供两年的免费保修期，保修期内如果发生质量问题，乙方应及时进行维修。

2.乙方应向甲方投保相应的工程保险，以应对可能发生的意外情况。

五、违约责任

1.如甲乙双方发生违约情况，应承担相应的违约责任，另一方有权追究其违约责任。

2.如因一方违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。

六、合同变更和解除

1.未经双方书面同意，本合同不得任意变更。

2.如因不可抗力等特殊情况造成工程无法继续施工，双方可根据实际情况协商解除合同。

七、争议解决

1.双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。

2.争议解决方式以仲裁为主，也可根据具体情况向