房屋拆除工程施工合同模板.docx

房屋拆除工程施工合同模板

合同编号：__________

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

第一条工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条施工方义务

2.1施工方应按照业主的要求和国家相关法律法规、工程质量标准、安全规范进行施工，确保工程拆除安全、顺利进行。

2.2施工方应指派具有相应资格的项目负责人负责工程拆除施工，并对施工现场进行全面管理。

2.3施工方应保证施工人员的人身安全，并为施工人员缴纳社会保险。

2.4施工方应按照约定的工期完成工程拆除施工，如有延误，应承担相应的违约责任。

2.5施工方应在施工过程中，对周边环境进行有效保护，避免对相邻建筑物和公共设施造成损害。

2.6施工方应按照约定的价格向业主支付工程拆除施工费用。

第三条业主义务

3.1业主应向施工方提供工程相关的权属证明文件，确保施工方能够顺利进行施工。

3.2业主应按照约定的时间和方式向施工方支付工程拆除施工费用。

3.3业主应协助施工方办理工程拆除施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可、安全评估等。

3.4业主应允许施工方在施工过程中对周边环境进行必要的保护和调整。

3.5业主不得无故干预施工方的正常施工，不得擅自调整工程内容、规模和工期。

第四条工程拆除施工费用及支付方式

4.1双方确认，工程拆除施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2业主应按照下列第__________种方式向施工方支付工程拆除施工费用：

（1）一次性支付：业主应在本合同签订后__________日内，向施工方支付工程拆除施工费用。

（2）分期支付：业主应按照施工进度，向施工方支付相应的工程拆除施工费用。具体支付时间和比例如下：

（3）其他方式：

4.3施工方开具正规发票，业主按照约定时间支付工程拆除施工费用。

第五条工期

5.1双方确认，工程拆除施工的工期为__________日。

5.2施工方如因特殊情况无法按期完成工程拆除施工，应提前__________日向业主提出延期申请，并征得业主同意。

5.3施工方未按照约定工期完成工程拆除施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程拆除施工费用的__________%。

第六条安全生产及环保要求

6.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。

6.2施工方应建立健全安全生产责任制度，落实安全生产措施，配备必要的安全生产设施和器材。

6.3施工方应加强施工现场的管理，确保施工现场清洁、秩序井然。

6.4施工方应按照环保要求，对施工现场进行有效整治，避免对周边环境造成污染。

6.5施工方应遵守施工现场周边的交通、治安等相关规定，确保施工安全。

第七条争议解决

7.1双方在签订本合同后，应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

7.2双方如在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程拆除施工完毕，双方权利义务履行完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程拆除施工资质证明

2.施工人员身份证明和资格证书

3.工程相关权属证明文件

4.安全生产责任制度和相关文件

5.环保整治方案及相关文件

6.施工许可、安全评估等相关手续

7.工程拆除施工费用支付凭证

8.工程拆除施工进度计划

9.违约金计算依据和相关文件

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定工期完成工程拆除施工，认定标准为实际完成时间超过约定工期。

2.施工方未按照约定价格向业主支付工程拆除施工费用，认定标准为实际支付金额与约定金额不符。

3.业主未按照约定时间和方式向施工方支付工程拆除施工费用，认定标准为实际支付时间或方式与约定不符。

4.业主无故干预施工方的正常施工，认定标准为业主的行为导致施工无法正常进行。

5.施工方未按照约定的工程质量标准和安全规范进行施工，认定标准为国家相关法律法规、工程质量标准和安全规范。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指房屋拆除工程的业主。

2.乙方：指承担房屋拆除工程施工的施工方。

3.工程拆除施工费用：指完成房屋拆除工程施工所需的