工程施工合同简易范本.docx

工程施工合同简易范本

合同编号：__________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于委托方拟进行工程施工，并同意由承包方承担该项工程的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

第二条合同价款

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2合同价款支付方式如下：

（1）委托方在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价款的50%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，委托方向承包方支付合同总价款的30%。

（3）工程验收合格后，委托方向承包方支付合同总价款的20%。

第三条工程质量

3.1工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。

3.2承包方应按合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成施工任务。

3.3工程验收不合格的，承包方应按照委托方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

第四条工程进度

4.1承包方应按照合同约定的工程内容和工程规模，确保工程按期完成。

4.2工程进度计划及关键节点由承包方提出，报委托方批准后执行。

4.3承包方如因自身原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。

第五条必威体育官网网址条款

5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格必威体育官网网址。

5.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第六条违约责任

6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2违约金的计算方式为：违约方应支付的违约金金额为合同总价款的10%。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。

8.3本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方确认后生效。

甲方（委托方）：____________

乙方（承包方）：____________

签订日期：____________

一、附件列表：

1.工程施工方案

2.工程设计图纸

3.工程预算明细表

4.工程进度计划表

5.必威体育官网网址协议

6.工程验收标准

7.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.未按合同约定时间完成工程：延期违约

2.工程质量不符合约定标准：质量违约

3.泄露对方商业秘密、技术秘密等：必威体育官网网址违约

4.未经对方同意，擅自变更合同内容：合同变更违约

5.未能履行合同约定的其他义务：义务违约

三、法律名词及解释：

1.工程施工合同：双方约定完成特定工程施工任务的协议

2.合同总价款：双方约定的工程施工完成后应支付的总金额

3.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿

4.必威体育官网网址期限：双方约定必威体育官网网址信息应保持的秘密状态的期限

5.工程验收：对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定的质量标准

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：协商确定合理的延期时间，并根据延期天数计算违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，直至达到合同约定的质量标准；必要时，委托第三方专业机构进行评估和修复。

3.泄露商业秘密：

解决办法：立即采取补救措施，如停止泄露、加强必威体育官网网址措施等；根据泄露造成的损失赔偿对方。

4.合同变更争议：

解决办法：双方协商确定变更内容，签订书面补充协议；如协商不成，可请求法院或仲裁机构裁决。

5.工程款项支付争议：

解决办法：按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务；如发生争议，可请求法院或仲裁机构解决。

五、所有应用场景：

1.房屋建筑工程

2.市政基础设施工程

3.园林绿化工