井下建设合同争议处理办法.docx

井下建设合同争议处理办法

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方：__________

地址：__________

联系方式：__________

鉴于甲方为井下建设项目的业主，乙方为井下建设项目的施工方，双方为明确合同争议处理办法，经友好协商，达成如下协议：

一、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

二、争议范围

1.合同的interpretation、performance、validity、enforcementortermination（解释、履行、有效性、执行或终止）；

2.合同的breachorallegedbreach（违约或声称违约）；

3.合同的existence,enforceability,construction,meaning,effect,orinterpretation（存在、可执行性、构造、含义、效果或解释）；

4.与合同相关的任何matterinlaworinequity（与合同相关的任何法律或衡平事项）。

三、争议解决程序

1.任何一方如发生争议，应自争议发生之日起十五日内向对方发出书面通知，说明争议的事由、要求和解决争议的意愿；

2.收到通知的一方应在收到通知之日起十五日内回复，答复争议的事由、要求和解决争议的意愿；

3.双方应自争议发生之日起三十日内通过友好协商解决争议；

4.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、其他约定

1.本争议处理办法自双方签字盖章之日起生效；

2.本争议处理办法一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.井下建设项目合同

2.井下建设项目设计方案

3.井下建设项目施工图纸

4.井下建设项目工程量清单

5.井下建设项目施工进度计划

6.井下建设项目质量标准和要求

7.井下建设项目安全防护措施

8.井下建设项目环境保护措施

9.井下建设项目验收标准和方法

10.井下建设项目支付方式及时间表

11.井下建设项目违约责任及赔偿方式

12.井下建设项目争议处理办法

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照合同约定支付工程款

2.甲方未按照合同约定提供施工场地和条件

3.甲方未按照合同约定提供设计图纸和技术资料

4.甲方未按照合同约定进行项目验收

5.乙方未按照合同约定按时完成施工进度

6.乙方未按照合同约定保证工程质量

7.乙方未按照合同约定采取安全防护措施

8.乙方未按照合同约定采取环境保护措施

9.双方未按照合同约定履行合同义务的其他情形

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的义务。

4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。

5.争议处理办法：指合同双方在发生争议时采取的解决方式。

6.友好协商：指合同双方在发生争议时通过沟通、协商解决争议。

7.诉讼：指合同双方在争议无法通过协商解决时，向法院提起的诉讼。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工进度计划，并根据实际情况协商延期违约责任。

2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，重新验收，并根据合同约定承担赔偿责任。

3.设计变更：

解决办法：双方协商确定设计变更内容，并及时调整合同价款和施工进度计划。

4.合同争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时可以向法院提起诉讼。

5.不可抗力因素：

解决办法：根据合同约定和相关法律法规，协商确定不可抗力因素对合同履行造成的影响，并根据实际情况调整合同履行期限和方式。

五、所有应用场景：

1.井下建设项目发包人与承包人之间的合同签订。

2.双方在合同履行过程中对合同条款的理解和执行。

3.合同履行过程中发生争议时，双方按照争议处理办法进行解决。

4.合同一方违约时，另一方根据违约行为及认定采取相应的维权措施。

5.合同到期或者提前终止时，双方按照合同约定进行工程验收和价款结算。