建设工程施工合同样书通用4篇.docxVIP

建设工程施工合同样书通用4篇

篇1

建设工程施工合同样书

第一章总则

第一条为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障各方合法权益，制定本样书。

第二条合同双方应当自愿、平等地遵守本样书的约定，诚实守信，共同完成施工任务。

第三条建设工程施工合同的签订依据中华人民共和国法律、法规规定，并遵循公平、公正、合理的原则。

第四条建设工程施工合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第五条本样书适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，合同双方可根据实际情况适当调整。

第二章合同的内容

第六条建设工程施工合同内容应当包括以下主要条款：

（一）工程名称、工程地点和规模；

（二）工程工期和开工、竣工日期；

（三）工程质量、安全、环保要求；

（四）工程价款及支付方式；

（五）工程标准和验收标准；

（六）合同解除、变更、索赔、违约责任等条款；

（七）合同履行的保证和担保；

（八）其他双方约定的事项。

第七条工程名称应当准确定义工程类型、性质，工程地点应当包括具体地址，规模应当包括面积、容积等。

第八条工程工期应当合理、确定，开工、竣工日期应当明确，延期原因及支付方式应当约定。

第九条工程质量、安全、环保要求应当符合国家标准和相关规定，合同双方应当明确责任，保证工程质量。

第十条工程价款应当包括合同价款、工程变更、索赔款等，支付方式应当明确，应当约定发票开具等事项。

第十一条工程标准和验收标准应当符合国家标准和相关规定，合同双方应当共同确定，确保工程质量。

第十二条合同解除、变更、索赔、违约责任等条款应当明确，确保合同合法有效履行。

第十三条合同履行的保证和担保应当符合法律规定，确保合同双方权益。

第十四条其他双方约定的事项包括工程管理、结算方式、争议解决等，建议明确约定。

第三章合同的履行

第十五条合同履行应当按照约定的全面、深入、细致实施，确保合同按时、高质量完成。

第十六条合同双方应当及时履行各自的义务，定期沟通、协调，积极处理施工中出现的问题。

第十七条工程质量责任应当明确，建立健全质量管理体系，确保工程质量符合标准。

第十八条工程安全责任应当明确，建立健全安全生产管理制度，确保工人安全施工。

第十九条工程环保责任应当明确，建立健全环保制度，确保工程无污染、无环境破坏。

第二十条工程监理应当依法承担监督职责，加强施工监督，确保工程顺利完成。

第二十一条工程款项支付应当按约定时间、金额支付，不得拖欠或私自挪用。

第二十二条工程变更、索赔应当按照合同规定，及时提出、协商解决，不得擅自变更、索赔。

第二十三条工程发票、合同履行记录等资料应当及时齐全保存，便于日后查验。

第四章合同的变更、解除与违约

第二十四条合同的变更应当经双方书面协商一致，签订书面变更协议，不得擅自变更。

第二十五条合同的解除应当经双方协商一致，可以书面解除，也可以依法解除，不得擅自解除。

第二十六条合同的违约应当依法承担相应的法律责任，视情况可以进行索赔、仲裁等救济措施。

第五章争议解决

第二十七条合同争议应当首先协商解决，如协商不成可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第二十八条合同争议仲裁应当由双方协商确定仲裁机构，依法进行仲裁程序，仲裁结果为终局裁决。

第二十九条合同争议诉讼应当向人民法院提起诉讼，依法进行诉讼程序，法院判决为终审裁定。

第六章附则

第三十条本样书自颁布之日起施行，合同双方可以参照使用，也可以根据实际情况适当调整。

第三十一条本样书如有未尽事宜，可以另行协商解决，也可以依据相关法律、法规规定。

第三十二条本样书由建设工程施工合同双方签订并加盖单位公章生效，双方共同遵守。

第三十三条本样书最终解释权归本样书起草单位所有，新版样书经审定后废止旧版样书。

建设工程施工合同样书

合同双方（甲方）：_________单位（统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________职务：____________，电话：____________

（乙方）：_________单位（统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________职务：____________，电话：____________

签订日期：____年____月____日

合同名称：