屋屋顶光伏发电施工合同6篇.docxVIP

屋屋顶光伏发电施工合同6篇

篇1

屋顶光伏发电项目施工合同

甲方（施工方）：_____________________

乙方（业主方）：_____________________

根据中华人民共和国合同法相关规定，为明确屋顶光伏发电项目的施工内容、标准和责任，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致达成如下合同：

一、项目概况

1.1项目名称：屋顶光伏发电项目

1.2项目地址：_____________________

二、工程内容及标准

2.1项目范围：屋顶光伏发电系统的设计、采购、施工及验收。

2.2工程量清单：详见附件一《工程量清单》。

2.3工程标准：本项目按照国家有关标准和规范进行设计、施工和验收。

三、施工期限

3.1本项目的施工期限为________天，具体日期自双方签署本合同之日起计算。

四、工程价款及支付方式

4.1工程价款为_____________________人民币，按照以下方式支付：

（1）首次支付：_____________________；

（2）中期支付：_____________________；

（3）尾款支付：_____________________。

五、保证条款

5.1施工方保证所提供的材料和设备的合格性和安全性，保证工程质量符合设计要求，并承担相应的责任。

5.2业主方保证在工程施工中提供必要的支持和协助，确保施工进度顺利进行。

六、违约责任

6.1若一方未履行合同约定的义务，经另一方书面通知后仍不履行，则应承担相应的违约责任。

6.2违约方应承担对方因此而产生的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失和利息等。

七、知识产权保护

7.1本项目中的设计图纸、技术方案等一切知识产权归属于甲方。

7.2业主方不得擅自复制、传播或泄露本项目中涉及的知识产权内容。

八、法律适用及争议解决

8.1本合同适用中华人民共和国法律。

8.2对于本合同的解释和争议解决应通过友好协商方式进行，如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

9.1本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各持一份，自领取之日起生效。

甲方（施工方）：_____________________乙方（业主方）：_____________________

日期：_____________________

附件一：工程量清单

附件二：技术方案

附件三：施工进度表

篇2

屋顶光伏发电施工合同

甲方：（委托人名称）

乙方：（承包人名称）

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方友好协商，甲乙双方就屋顶光伏发电施工事宜签订本合同。遵守国家相关政策法规，维护双方合法权益，共同保障项目顺利完成，特订立如下合同：

一、项目概况

1.1甲方为屋主，拥有位于（地址）的房屋屋顶空间，并且同意在屋顶搭设光伏发电设施。

1.2乙方为光伏发电设施的施工承包方，有能力并合法资格开展屋顶光伏发电设施的施工工作。

二、施工内容

2.1乙方应根据甲方出具的设计方案，按照相关要求进行施工准备工作，包括搭建支架、安装光伏组件等。

2.2施工期间，乙方应合理规划施工进度，确保按时完工，避免因施工延误而造成不必要的损失。

2.3乙方应按照国家标准和安全规范进行施工，确保施工质量，保障设施的稳定运行。

三、价格及支付方式

3.1甲方应支付乙方全部施工费用为（具体金额）。

3.2乙方应于施工完成后，向甲方出具正规发票，并甲方根据发票要求进行支付。

3.3如遇不可抗力因素导致项目延期或中止，责任方应负担相应的责任，甲方可部分或全部暂缓支付款项，视情况协商解决。

四、施工期限

4.1乙方应按照工作计划，自合同签订之日起（具体时间）内完成工程施工。

4.2如施工期限因甲方原因需延期，乙方应提前书面通知并经双方协商确定新的施工期限。

五、保修期限

5.1乙方对所施工的光伏发电设施提供一年的免费保修期，从项目竣工之日起计算。

5.2在保修期限内，如发现设施出现故障，甲方应立即通知乙方进行维修，维修后的设施将重新启动保修期。

5.3保修期限结束后，乙方可提供延长服务，具体方式和费用双方协商确定。

六、违约责任

6.1任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、扣除款项等。

6.2如因不