山地施工合同范本3篇.docxVIP

山地施工合同范本3篇

篇1

山地施工合同范本

甲方：（委托人）

名称：_______________________

地址：_______________________

法定代表人：__________________

联系电话：____________________

身份证号：____________________

乙方：（承包人）

名称：_______________________

地址：_______________________

法定代表人：__________________

联系电话：____________________

身份证号：____________________

鉴于甲方委托乙方进行山地施工工程，双方经友好协商，达成以下合同：

一、项目名称及工程地址

1.1项目名称：_______________

1.2工程地址：_______________

二、工程内容和标准

2.1工程内容：_______________

2.2工程标准：_______________

三、工程价格和支付方式

3.1工程总价：_______________

3.2首期款：_______________

3.3分期付款：_______________

3.4工程完工后最后一期付款比例：_______________

四、工期要求

4.1工程开始时间：_______________

4.2工程结束时间：_______________

4.3工期延误责任：_______________

五、材料和设备

5.1材料供应：_______________

5.2设备租赁：_______________

5.3材料和设备损坏责任：_______________

六、安全责任

6.1安全保障措施：_______________

6.2安全事故责任：_______________

七、现场管理

7.1现场施工人员：_______________

7.2施工现场卫生：_______________

八、纠纷解决

8.1出现纠纷应当友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

十、合同生效及效力

10.1本合同经双方签字盖章，在甲方支付首期款后生效。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

日期：_______________

篇2

山地施工合同范本

甲方（委托方）：_____________

乙方（承包方）：_____________

根据《合同法》的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行山地施工项目，达成如下协议，以兹信约，共同遵守：

一、工程内容及标的：

本合同的工程内容为_____________，具体包括_____________等。工程标的为_____________，包括但不限于设备材料、劳务费用、机械使用费用等。

二、工程工期：

本工程的工期约定为_____________，乙方应按照合同约定的工期完成本工程，如有不可抗力因素导致工期延长，双方应协商解决。

三、工程质量：

乙方承诺本工程的质量应符合国家有关标准及甲方的要求，未经甲方同意不得擅自变更工程方案。

四、工程报酬：

甲方应按照双方约定的支付方式按时支付工程款项给乙方，如有变更需要，应提前沟通协商，并签订书面变更协议。

五、工程保修：

乙方承诺在工程竣工验收合格后提供一定期限的免费保修期，期间内如出现质量问题，乙方应立即解决，不得借故拖延。

六、工程安全：

双方应保障工程施工期间的安全，乙方应严格执行国家有关安全法规，保障人员安全和设备材料的完好。

七、合同解决争议方式：

合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可提交当地仲裁机构协商，仲裁结果应作为最终裁决。

八、合同变更和解除：

本合同如需变更或解除，需经双方协商一致，并签订书面变更协议，不得擅自更改或解除。

九、其他约定：

（一）双方应保护工程现场的环境，不得随意倾倒废弃物。

（二）乙方应做好施工