机房建设工程施工协议书4篇.docxVIP

机房建设工程施工协议书4篇

篇1

机房建设工程施工协议书

甲方：（甲方单位名称）

乙方：（乙方单位名称）

鉴于甲方拟在______年____月____日与乙方签订机房建设工程施工合同，为明确双方的权利义务，特就此协议进行协商，达成一致如下：

一、工程基本信息

1.项目名称：机房建设工程

2.工程地点：（具体地址）

3.工程范围：（详细描述工程内容）

4.工程规模：（包括建筑面积、容量等）

5.工程费用：（总投资、付款方式等）

二、工程质量要求

1.乙方应按照国家有关建筑标准和规范要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收合格后，乙方应出具工程质量保证书。

三、工程进度要求

1.乙方应按照合同约定的工程进度计划，保证工程按时完工。

2.若因乙方原因导致工程延期，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失。

四、工程安全保障

1.乙方应制定施工方案，保证工程施工过程中的安全。

2.乙方应购买工程施工过程保险，确保施工期间意外事故的赔偿。

五、工程资金管理

1.工程款项应按照合同约定的付款方式进行支付。

2.甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

六、变更和索赔

1.若因工程设计、规划等原因需要对工程进行变更，应经双方协商一致后签订变更合同。

2.乙方若认为工程建设过程中有变更，应及时向甲方提出索赔要求。

七、违约责任

1.若乙方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任。

2.若因甲方原因造成工程施工延误或无法继续进行，甲方应赔偿乙方因此而遭受的损失。

八、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议的内容和工程施工过程中涉密信息进行必威体育官网网址，不得向第三方透露。

2.违反必威体育官网网址条款的一方应承担相应的责任。

九、争议解决

1.因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交相关部门进行调解。

2.若调解无效，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本协议自双方签字生效，至工程竣工验收合格结束。

2.本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

日期：____年____月____日

本协议经双方签字盖章后生效。

以上是关于机房建设工程施工协议书的内容，详细条款须经甲乙双方协商确定后签订。愿双方能够遵守协议规定，合作愉快，共同完成工程。

篇2

机房建设工程施工协议书

甲方：（委托方单位名称）

地址：（单位地址）

法定代表人：（法定代表人姓名）

联系电话：（联系电话）

乙方：（承包方单位名称）

地址：（单位地址）

法定代表人：（法定代表人姓名）

联系电话：（联系电话）

鉴于甲方拟建设机房工程，为保障工程质量、进度及双方利益，甲乙双方本着平等互利的原则，友好协商，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本工程包括机房建设工程，施工范围详见规划设计图纸，共计（具体平米数）平方米。

1.2工程施工地点位于（施工地址）。

第二条工程标准

2.1本工程应根据国家相关标准及甲方要求进行施工，并符合国家相关安全要求。

2.2施工单位应严格按照施工图纸及设计要求进行施工，禁止擅自改变工程设计。

第三条施工期限

3.1本工程施工期限为（具体施工时间），如有特殊情况需延长施工期限，应提前与甲方协商一致，并经甲方同意后方可执行。

3.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。

第四条施工方式

4.1施工单位应根据甲方要求采用专业施工队伍进行施工，保证施工质量。

4.2施工单位应保证施工现场的安全，确保施工期间无事故发生。

第五条施工费用

5.1本工程的总造价为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。

5.2施工单位应按照工程进度支付相关人员工资及采购材料费用，确保施工进度。

第六条安全责任

6.1施工期间如有安全事故发生，应由乙方承担相关责任，并承担相应的赔偿责任。

6.2施工单位应严格遵守安全操作规程，确保施工作业安全。

第七条竣工验收

7.1工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。如有任何质量问题，乙方应按照甲方要求进行整改，直至甲方满意为止。

7.2工程竣工验收合格后，方可办理相关手续，交付使用。

第八条违约责任

8.1任何一方不履