光伏电站施工协议范本.docx

光伏电站施工协议范本

合同编号：__________

鉴于甲方为光伏电站项目的投资主体，具备项目建设的相关资质和条件；乙方具备光伏电站施工的资质、技术能力和施工经验，双方为了共同完成光伏电站的建设，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________光伏电站项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条施工期限

2.1本工程的施工期限为__________个月，自双方签订本协议之日起计算。

2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

第三条施工质量

3.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。

3.2乙方应严格按照施工组织设计、施工方案和操作规程进行施工，确保施工安全。

3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

第四条工程造价与支付

4.1本工程的造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例支付工程款。

4.3乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。

5.3由于乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应承担返工、整改等费用。

第六条争议解决

6.1本协议签订后，双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。

6.2如因本协议的履行发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.光伏电站项目设计文件

2.光伏电站施工组织设计

3.光伏电站施工方案

4.光伏电站操作规程

5.工程验收标准

6.付款节点及比例说明

7.违约金计算方式说明

8.滞纳金计算方式说明

9.返工、整改费用计算方式说明

二、违约行为及认定：

1.未按约定工期完成施工：乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。

2.未按约定时间支付工程款：甲方未按照约定的时间支付工程款，视为违约。

3.工程验收不合格：工程验收不合格，且乙方未按照甲方的要求整改达到验收标准，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.光伏电站：利用太阳能光伏效应将太阳光能转化为电能的电站。

2.施工期限：双方约定的完成光伏电站施工的时间期限。

3.工程质量：光伏电站施工过程中，工程满足国家相关法律法规、行业标准和设计要求的能力。

4.违约金：违约方按照约定支付给守约方的经济赔偿。

5.滞纳金：未按约定时间支付工程款的一方，应支付给另一方的逾期付款赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，申请延长工期，经甲方同意后方可延长。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

3.工程款支付延误：

解决办法：甲方应按照约定时间支付工程款，如有延误，应支付滞纳金。

4.争议解决：

解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

五、所有应用场景：

1.甲方为光伏电站项目的投资主体，乙方具备光伏电站施工资质。

2.甲方委托乙方完成光伏电站的施工。

3.双方签订光伏电站施工协议，明确工程概况、施工期限、施工质量、工程造价与支付、违约责任等事项。

4.乙方按照约定进行施工，甲方按照约定时间支付工程款。

5.工程验收合格后，双方按照约定办理结算手续。

6.如有争议，双方通过友好协商解决，协商不成的，向法院提起诉讼。