苗圃施工合同签订判决一审判决.docx

苗圃施工合同签订判决一审判决

合同编号：__________

地址：_________________________

联系电话：_____________________

地址：_________________________

联系电话：_____________________

鉴于甲方为建设项目需要种植苗木，乙方具有苗木种植经验和技术，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行苗圃施工的事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：乙方根据甲方的要求，负责苗圃的选址、规划、设计、施工及后期养护工作。

二、合同金额

2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方报价包括但不限于苗木费、人工费、材料费、运输费、养护费等。

三、合同履行

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成苗圃施工及后期养护工作。

3.2乙方应保证所种植苗木的质量，确保成活率。

3.3乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方提供工程进度报告。

3.4甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同款项。

四、合同的变更和解除

4.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

4.2因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2乙方如未能按照约定的时间节点完成工程，应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之五。

六、争议解决

6.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.苗圃施工设计方案

2.苗木种植技术规范

3.工程进度报告模板

4.付款申请单模板

5.成活率检测报告

6.合同变更协议

7.违约金计算说明

二、违约行为及认定：

1.乙方未能按照约定的时间节点完成工程，认定为违约行为。

2.乙方提供的苗木质量不达标，认定为违约行为。

3.甲方未能按照约定支付合同款项，认定为违约行为。

4.甲方未履行合同约定的义务，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.苗圃施工：指在苗圃地进行选址、规划、设计、施工及后期养护工作。

2.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

4.合同金额：指双方约定的合同总价款。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商调整工程进度。

2.苗木质量问题：乙方应提供质量检测报告，并根据实际情况进行更换或修复。

3.付款争议：双方应按照合同约定，提供相关凭证，进行核实和支付。

4.合同变更：双方可协商签署变更协议，明确变更内容和相关责任。

五、所有应用场景：

1.甲方为建设项目需要种植苗木。

2.乙方具有苗木种植经验和技术。

3.甲方委托乙方进行苗圃施工。

4.双方签订苗圃施工合同，明确合同条款和责任。

5.乙方按照甲方要求，完成苗圃施工及后期养护工作。

6.甲方按照合同约定，及时向乙方支付合同款项。