山西劳务分包示范合同4篇.docxVIP

山西劳务分包示范合同4篇

篇1

山西劳务分包示范合同

一、合同标的

本合同的标的是甲方委托乙方进行劳务分包服务，具体内容包括但不限于：

1.乙方根据甲方提供的施工图纸和工程要求，承担相应的人力资源、施工设备和管理工作，完成施工任务；

2.乙方应按照合同约定的工期和质量要求，按照甲方规定的工艺和标准进行作业；

3.乙方应当保证施工过程中的安全生产，并确保施工现场的秩序和保洁；

4.乙方应负责组织和管理施工队伍，按照工程要求完成各项工作；

5.其他双方约定的事项。

二、合同签订

1.双方签署本合同后生效，具有法律效力；

2.合同生效后，甲方应按照约定的支付方式按时支付劳务分包费用；

3.如出现合同履行过程中需要修改的情况，应当经双方协商一致后签署书面变更协议；

4.如乙方无故延误工期、影响工程质量或违反合同约定的其他行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

三、劳务分包费用

1.甲方应按照合同约定的工程进度和完成质量支付相应的劳务分包费用；

2.劳务分包费用应在乙方完成施工任务后的约定期限内支付；

3.如甲方未能按时支付劳务分包费用，应当按照约定的利息标准支付逾期费用；

4.乙方接受劳务分包费用后应出具相应的发票和结算报告。

四、工程质量保证

1.乙方应按照甲方提供的工程图纸和要求进行施工，保证工程质量符合国家标准；

2.如出现工程质量问题，乙方应当承担相应的责任并在约定期限内进行整改；

3.工程竣工后，应由甲乙双方共同进行验收，并出具竣工验收报告。

五、安全生产保障

1.乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产；

2.乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能；

3.如发生安全事故，乙方应及时报告并协助甲方进行调查处理，确保事故原因得以查清并进行相应的处理。

六、合同争议解决

1.如因本合同引起的任何争议，双方应当协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权向山西法院提起诉讼解决。

七、其他约定

1.本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程竣工验收完毕；

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定；

3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________日期：_________

乙方（盖章）：_________日期：_________

篇2

山西劳务分包示范合同

一、甲方：甲方为指定的总包工程承包单位（以下简称总包单位），提供劳务分包合同。乙方：乙方为劳务分包单位，承接总包单位指定的部分劳务分包作业。丙方：总包单位与乙方签订本合同，并对乙方提供工作条件、工资待遇等。

二、本合同作为总包单位与乙方之间的协议，是双方合作的基础。双方应该遵守合同规定的各项条款，保证合同的履行。

三、劳务分包工程范围、工程量、工作要求、工作规范等由总包单位与乙方协商确定。乙方应根据劳务分包合同的约定，按照总包单位的安排和指示，执行相关工作任务。

四、乙方应当按照工程质量要求完成分包作业，并确保不发生质量事故。如果发生质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量。

五、乙方在工作期间应遵守总包单位的工作制度、安全规定，确保工作场所安全和工人身体健康。乙方应为工人购买劳动保险和工伤保险，保障工人的权益。

六、乙方应按照合同约定，支付工人合理的工资待遇，并及时发放工资。乙方应及时向总包单位提供工资支付情况。如发现工资支付问题，总包单位有权要求乙方补偿。

七、本合同自双方签订之日起生效，并在劳务分包作业完成后终止。双方如需解除合同，应提前通知对方，并协商解除事项。

八、本合同如有争议，应协商解决。协商不成的，可向行政部门或仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局仲裁，双方应予以遵守。

九、总包单位与乙方在劳务分包作业中应相互尊重，保持平等、诚信的合作关系。双方应共同努力完成合同约定的工作任务，保证工程的顺利进行。

十、本合同内容为山西省劳务分包示范合同，供总包单位与劳务分包单位参考使用。如双方在签订合同时有其他约定，以合同约定为准。

总之，山西劳务分包示范合同是总包单位与劳务分包单位之间的一种合作约定，是确保工程质量、工人权益、合同履行等方面的基础。双方应遵守合同约定，共同维护合同的有效性，推动劳务分包行业的健康发展。【文章超过2000字】。

篇3

山西劳务分包示范合同

一、合同的签订：本合同由甲方与乙方订立，双方均以认真履行本合同约定的义务为目的，本着互利互惠的原则，经协商一致签订。

二、合同的对象：乙方为劳务分