工程工期协议书范本2024年通用.docxVIP

工程工期协议书范本2024年通用

合同编号：__________

工程工期协议书

甲方：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方：__________

地址：__________

联系方式：__________

鉴于甲方为工程项目业主，乙方为工程承包商，双方为了明确工程工期的相关事宜，经友好协商，特订立本工程工期协议书。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程投资估算：__________

第二条工期约定

2.1工程总工期：__________天

2.2开工日期：__________

2.3竣工日期：__________

2.4工期顺延的情形：

（1）不可抗力因素导致的工期延误；

（2）甲方原因导致的工期延误；

（3）乙方原因导致的工期延误。

第三条工期延误的处理

3.1因不可抗力因素导致的工期延误，双方应协商确定工期顺延天数；

3.2因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应工程量的赔偿责任；

3.3因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应工程量的赔偿责任。

第四条工程进度款的支付

4.1甲方应按照工程进度，分阶段支付工程款；

4.2工程进度款的支付比例：__________%；

4.3工程进度款的支付时间：__________。

第五条工期延误的违约责任

5.1甲方逾期支付工程款的，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：__________；

5.2乙方逾期完成工程的，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：__________。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；

7.3本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________

代表（签名）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商

甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。

1.2甲方监督工程质量

甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督。如乙方未能达到甲方要求的工程质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应责任。

1.3甲方变更工程内容

甲方有权根据工程实际情况变更工程内容。如甲方变更工程内容，乙方应按照甲方的新要求进行施工，并按照新工程内容调整工程进度和工程款支付。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方提前完成工程

如乙方提前完成工程，甲方应按照提前完成的天数给予乙方相应的奖励。奖励计算方式为：提前完成天数×每天工程量的报酬。

2.2乙方质量保障

乙方应对工程质量承担责任。如工程出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。

2.3乙方不可抗力因素告知

乙方在合同签订后，如遇不可抗力因素可能导致工期延误，应及时告知甲方。如乙方未及时告知，甲方有权要求乙方承担相应责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介的职责

第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议。如第三方中介未能履行其职责，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。

3.2第三方中介的费用

第三方中介的费用由甲方承担。如甲方未按约定支付第三方中介费用，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付相应费用。

3.3第三方中介的必威体育官网网址义务

第三方中介应对合同履行过程中获取的甲方、乙方相关信息必威体育官网网址。如第三方中介泄露相关信息，甲方、乙方均有权要求第三方中介承担相应责任。

本附件条款及说明为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同存在冲突，以本附件为准。

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规格书

2.工程量清单

3.工程进度计划表

4.工程质量验收标准

5.工程安全事故应急预案

6.材料供应商名单和产品合格证明

7.工程付款凭证和工程进度款支付申请表

8.工程变更通知单

9.工程质量问题整改通知单

10.不可抗力事件证明文件

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按约定时间支付工程款或进度款

未按约定提供施工场地、材料或设备

未按约定时间批准工程变更

未履行合同约定的其他义务

2.乙方违约行为：

未按约定时间完成工程或关键节点

工程质量不符合约定标准

使用不合格材料或设备