小水池建设施工合同6篇.docxVIP

小水池建设施工合同6篇

篇1

小水池建设施工合同

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

鉴于甲方拟在（建设地点）建设一个小水池，现委托乙方进行相应施工，双方经友好协商，遵守平等自愿的原则，达成以下协议：

一、施工内容

1.1乙方承诺按照甲方要求，完成小水池的施工工作。具体包括设计、土地准备、基础建设、水池墙体和池底的施工，以及水池的水泵、过滤器等设备的安装调试。

1.2乙方应在施工过程中遵循相关建设标准和技术规范，确保施工质量。

1.3乙方应在施工期间保持施工现场的整洁，并遵守安全生产规定，确保施工过程安全。

二、工期

2.1乙方应按照双方约定的工期，按时完成小水池的施工工作。

2.2如因不可抗力等因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提出解决方案。

三、质量保证

3.1乙方承诺所提供的材料和设备均符合国家标准，施工质量符合相关技术标准。

3.2完工后，乙方应保证水池设施的质量稳定运行，如出现质量问题，乙方应承担相应的保修责任。

四、费用结算

4.1甲方应按照双方约定的价款方式支付工程款项，工程款项支付方式为（一次性支付/分期支付）。

4.2工程款项支付时间为（具体时间），逾期支付的，甲方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1如乙方未按照合同约定完成施工工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

5.2如因甲方原因导致施工工作延误或影响施工进度，甲方应承担相应的违约责任。

六、其他条款

6.1在合同履行过程中，如双方有任何争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有关仲裁部门申请仲裁。

6.2本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签约日期：签约日期：

以上是本次小水池建设施工合同的具体内容，双方在签订合同时务必认真审核，确保双方权益不受损害。希望本次合作顺利进行，工程顺利完工。

篇2

小水池建设施工合同

甲方：（施工单位）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（需水池建设的业主）

地址：

联系电话：

鉴于甲方有施工能力和经验，乙方有需求建设小水池的意向，经双方协商，就小水池的建设事宜达成如下合同：

一、工程内容及要求

1.1甲方承诺按照乙方的要求和设计图纸，在指定地点建设一个小水池，并确保水池的质量符合国家相关标准。

1.2水池的设计和施工应符合环保要求，注重节约能源和资金，确保施工过程中不影响周边环境和居民生活。

1.3甲方将提供施工方案和施工进度表，乙方有权对施工过程进行监督和检查，并提出合理要求和意见。

二、施工期限及进度

2.1甲方承诺在合同生效后的30天内开始施工，施工期限为60天，施工时间如有变动，需提前通知乙方并获得乙方同意。

2.2甲方将在每周提供施工进度报告，乙方有权对报告内容进行查看和核实。

2.3若因不可抗力等原因导致施工期限延长，甲方应书面通知乙方，并延长相应的施工期限。

三、质量要求和验收标准

3.1小水池建设需符合国家相关标准和规定，质量合格且经乙方验收合格后方可交付使用。

3.2乙方有权在施工完成后进行水池的验收，若乙方对质量不满意，甲方应及时整改。

3.3接受乙方验收的小水池在合格后，由甲方提供一年的免费维修服务。

四、价款、支付方式和发票

4.1乙方根据甲方提供的工程量清单和施工方案，支付小水池建设的价款，总价款为（具体金额）。

4.2价款分期支付，第一期支付不超过总价款的30%，第二期支付不超过总价款的50%，第三期支付不超过总价款的20%。

4.3甲方应在每次收到款项后提供相应的发票和付款收据。

五、违约责任

5.1任何一方违反合同规定而导致损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。

5.2若小水池建设延期或质量不符合要求，甲方需承担相应的法律责任，并赔偿乙方的经济损失。

5.3若乙方未按时支付价款或提供必要信息，导致施工无法进行，乙方需对delay不承担责任，甲方有权要求乙方支付违约金。

六、争议解决和其他约定

6.1如因执行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向有管辖权的人民法院诉讼解决。

6.2本合同自双方签字生效，至施工完成验收结束。未尽事宜，双方可另行协商补充。