泥瓦工承包条件.docx

泥瓦工承包条件

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为进行某项工程建设，需要聘请乙方承担泥瓦工相关工作，经双方友好协商，特订立本承包合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：（全称）

1.2工程地点：（全称）

1.3工程内容：泥瓦工相关工作

1.4工程量：（具体数量）

1.5工程质量标准：（具体标准）

第二条承包范围与内容

2.1乙方承担甲方所指定的泥瓦工相关工作。

2.2乙方应按照甲方的要求，完成工程量的百分之百，保证工程质量达到约定的标准。

第三条合同价格与支付

3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方支付乙方工程款项的方式为：（具体方式）

3.3付款时间为：（具体时间）

第四条工期

4.1乙方应按照甲方要求的工期完成工程，工期自开工之日起至竣工之日止。

4.2乙方若因特殊情况不能按期完成工程，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。

第五条乙方义务

5.1乙方应按照甲方的要求，指派具备相应资质的技术人员负责工程的施工。

5.2乙方应保证工程质量，不得使用假冒伪劣材料，不得偷工减料。

5.3乙方应保证工程安全，遵守安全生产法律法规，严格执行安全操作规程。

5.4乙方应做好施工现场的卫生与环境保护工作，遵守相关的卫生与环保法律法规。

第六条甲方义务

6.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款项。

6.2甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

6.3甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题，确保工程的顺利进行。

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

7.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。

7.3因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的工程延期费用。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

8.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.材料供应合同

4.施工进度计划

5.安全生产管理协议

6.环保措施方案

7.乙方资质证明文件

8.工程质量验收标准

9.工程保修条款

10.甲方支付凭证

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定完成工程，或工程质量未达到约定标准的，视为乙方违约。

2.甲方未按约定支付工程款项，或提供施工所需基础设施的，视为甲方违约。

3.双方未按约定解决争议，或协商不成诉诸法院的，按照法院判决认定违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的发包方，负责提供工程项目及支付工程款项。

2.乙方：指合同中的承包方，负责完成工程项目。

3.泥瓦工：指在建筑工地上进行墙面、地面等施工工作的工人。

4.工程量：指合同约定的乙方需完成的工程工作量。

5.工程质量：指完成工程的外观、结构、功能等满足约定的标准。

6.工期：指合同约定的工程开始施工至竣工的时间。

7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应提前向甲方报告原因，并与甲方协商调整施工计划。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。

3.支付款项纠纷：双方应核对款项，如有异议，可通过协商或诉诸法院解决。

4.施工安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，配合调查。

5.环保问题：乙方应遵守环保法规，确保施工过程中的环保措施得到实施。

五、所有应用场景：

1.住宅小区建设

2.商业综合体建设

3.公共设施建设

4.道路桥梁建设

5.工业厂房建设

6.农村基础设施建设

7.灾后重建项目

8.历史建筑修复工程