- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
煤气管道工程安装合同书3篇
篇1
煤气管道工程安装合同书
甲方:(委托人名称)
地址:
联系人:
电话:
乙方:(承包人名称)
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲、乙双方为了保证煤气管道工程的正常施工和顺利完成,经友好协商,特签订本合同,共同遵守并按照以下条款执行:
第一条工程内容
1.1乙方承包人将按照《煤气管道工程设计规范》和相关法律法规的要求,对甲方委托的煤气管道工程进行安装和调试。
1.2工程范围包括但不限于:煤气管道设计、材料采购、施工安装、设备调试、工程验收等。
第二条工程标准
2.1乙方承包人在完成煤气管道工程安装过程中,必须按照专业标准和相关法规,确保工程质量和安全,做到合理、有效、经济。
2.2乙方承包人须向甲方提供合格的施工图纸和技术文档,以便监督和检验。
第三条工程期限
3.1煤气管道工程的施工周期为____天(具体时间根据实际情况调整),以乙方承包人实际开工时间为准。
3.2煤气管道工程竣工后,乙方承包人应及时通知甲方验收,做到无遗留问题。
第四条工程报价
4.1本工程总价为____(具体金额根据实际需求调整)。
4.2工程总价包括:材料费、施工费、设备费、人工费、税金等一切必要费用,不得单独收费。
第五条保证金
5.1乙方承包人在签订本合同时,应向甲方支付____作为保证金。
5.2工程完成验收合格后,保证金将在____天内退还给乙方承包人。
第六条违约责任
6.1如乙方承包人未按时交付工程或工程质量有问题,甲方有权要求乙方承包人承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担工程修复费用等。
6.2如甲方未按时支付工程款或提供必要资料,乙方承包人有权要求甲方承担相应的违约责任。
第七条争议解决
7.1本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。
7.2本合同发生争议时,双方应协商解决;如果协商不成,应提交____仲裁委员会仲裁并接受仲裁结果。
第八条合同的效力
8.1本合同自双方签署之日起生效,至工程验收合格且保证金退还后终止。
8.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签署日期:签署日期:
以上为煤气管道工程安装合同书,双方应严格按照约定履行合同内容,确保工程质量和工期,促进煤气管道工程的顺利完成。
篇2
煤气管道工程安装合同书
甲方(委托方):____________
乙方(承包方):____________
为了明确双方在煤气管道工程安装过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,特签订本合同,并共同遵守以下条款:
第一条项目概况
1.项目名称:煤气管道工程安装
2.项目地址:____________
3.项目内容:根据甲方需求,在项目地址安装煤气管道系统
4.项目工期:自本合同签订之日起,工程周期为____天,具体工期协商后确定
第二条价格
1.总价款:本项目总价款为____万元,具体金额详见附件明细清单
2.付款方式:按进度分期付款,具体款项及比例详见合同附件
第三条责任与义务
1.乙方承诺在工程过程中,保证施工质量符合相关标准,确保工程安装质量,不存在安全隐患。如施工过程中出现质量问题,乙方应承担整改责任。
2.甲方提供项目所需的施工图纸、资料及协助,确保施工进度及质量。
3.双方应按照工程变更、索赔、结算等相关规定进行协商,解决合同执行过程中产生的问题。
第四条紧急情况处理
1.如有紧急情况发生(如工期延误、质量问题等),双方应第一时间联系协商解决,确保项目顺利进行。
2.如由于不可抗力因素导致工程无法继续实施,双方应友好协商解除合同,避免因此产生的不必要损失。
第五条违约责任
1.若一方未按照约定履行合同义务,构成违约的,应承担相应的责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2.如因一方原因导致合同解除,违约方应承担解约责任,并支付违约金。
第六条争议解决
1.合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,未能解决的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条合同生效与解释
1
文档评论(0)