建设工程施工合同费(2024版).docx

建设工程施工合同费(2024版)

合同编号：__________

合同各方信息：

甲方（委托方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

联系人：________________

乙方（承包方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

联系人：________________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方为具有相应资质和能力的施工企业，愿意承担该项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本建设工程施工合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程质量标准：____________________

1.6工程合同价款：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

第二条合同工期

2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。

2.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第三条质量与验收

3.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程竣工后进行。3.3验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。

第四条合同价款及支付

4.1合同价款包括：工程预算价、工程变更价、工程洽商价、现场签证价、材料价差、窝工费、设备租赁费等。

4.2甲方根据工程进度，按照合同约定的付款比例向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后__天内，支付合同总额的__%；

（2）工程进度达到__%时，支付相应比例的合同价款；

（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的合同价款。

4.3乙方应开具合法的税务发票，甲方据此进行税务抵扣。

第五条违约责任

5.1乙方未按合同约定的质量、工期完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的__%。

5.2甲方未按合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。

5.3双方因履行合同发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

6.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。

第七条其他约定

7.1乙方应遵守国家有关法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。

7.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照环保法规进行施工，确保工程环保达标。

7.3双方应共同维护合同的履行，如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：________

法定代表人（或授权代表）：________

签订日期：____年__月__日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商

甲方有权指定工程所需材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同约定。如有特殊情况导致乙方无法按照甲方要求采购材料，乙方应及时与甲方沟通，寻求解决方案。

1.2甲方监督工程进度

甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求及时调整施工计划，确保工程按期完成。

1.3甲方质量把控

甲方有权对工程质量进行把控。乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方的检查和验收。如工程质量不符合甲方要求，乙方应按照甲方的要求及时整改。

1.4甲方变更工程

甲方有权根据实际情况变更工程。如有变更，甲方应提前通知乙方，并协商调整合同价款和工期。乙方应按照甲方的要求及时调整施工方案，确保工程顺利进行。

二、