商品房购房协议书2023年版4篇.docxVIP

商品房购房协议书2023年版4篇

篇1

商品房购房协议书2023年版

甲方（出售方）

姓名：

证件号码：

联系地址：

乙方（购房方）

姓名：

证件号码：

联系地址：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上，就乙方购买甲方房产达成如下协议：

第一条房产信息

1.甲方系合法拥有房产所有权的房产。标识如下：

房产地址：

房产面积：

房产楼层及房号：

2.房产交付时间：

甲方应在协议签订之日起______日内将房产交付于乙方。

第二条交易价格

1.房产的总价款为______（大写）人民币，乙方应在本协议生效之日起______日内将总价款支付给甲方。

2.本次交易不包含装修和家具等配置，乙方应自行购买或装修。

第三条过户手续

1.双方应携带有效身份证明及本协议到当地房产交易中心进行过户手续。

2.过户所需的税费、手续费等由乙方承担。

第四条房产权属证书

1.房产过户完成后，甲方应在______日内将房产权属证书交付给乙方。

2.乙方应妥善保管房产权属证书，如有遗失或损坏应及时办理补办手续。

第五条房产质量保证

1.房产销售时应符合国家相关质量标准，如乙方发现质量问题，应当在签字交房验收之日起______日内向甲方提出。

2.如房产质量问题属实，甲方应承担修复或赔偿责任。

第六条违约责任

1.若一方未履行本协议约定，应承担违约责任并支付对方______%的违约金。

2.除非有不可抗力或法律法规规定的情形外，任何一方不得以任何理由拒绝履行本协议。

第七条其他

1.本协议未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。

2.本协议一式两份，甲乙双方各持一份有效，具有同等法律效力。

甲方（出售方）签字：日期：

乙方（购房方）签字：日期：

篇2

商品房购房协议书2023年版

买方（甲方）：____________________

卖方（乙方）：____________________

鉴于甲、乙双方均系具有完全民事行为能力之自然人，甲方作为为购买商品房而与乙方经友好协商达成如下协议：

第一条物业基本情况

1、物业名称：____________________

2、物业地址：____________________

3、物业标准：____________________

4、房屋用途：____________________

第二条成交价款约定

1、商品房总价款：人民币____________________元整（大写：____________________）；

2、首期付款：人民币____________________元整（大写：____________________），于协议签订之日起____日内支付；

3、首付比例：____________________%；

4、首期付款后，剩余价款：人民币____________________元整（大写：____________________），在到期日一次性支付。

第三条交房日期及进度

1、交房日期：____________________；

2、交房标准：____________________；

3、乙方保证按约定时间交付商品房，并确保商品房的商品房不因乙方原因造成延期。

第四条商品房交割标准

乙方交付给甲方商品房，应包括以下内容：

1、建筑主体完好无损，不存在倾斜、渗漏等质量问题；

2、内部设施设备齐全、完好无损；

3、交房目录清单；

4、满足相关批建标准。

第五条违约责任

1、若甲方不按约定时间付款，乙方有权解除合同并没收首期付款；

2、若乙方不按约定时间交房，乙方应承担延期交房的违约责任，并向甲方支付违约金；

3、若乙方交付的商品房与合同约定不符，应按照协商或法院的判决进行赔偿。

第六条其他约定

1、本协议自双方签字生效，并有效期限至______________；

2、未尽事宜，可协商解决。

甲方（签字）：____________________日期：____________________

乙方（签字）：____________________日期：__________