私家房修建合同4篇.docxVIP

私家房修建合同4篇

篇1

私家房修建合同

一、甲方：（建筑施工方）__________公司

乙方：（业主）__________先生/女士

二、乙方联系方式：电话__________地址__________邮编__________

三、工程地点：__________

四、工程范围：按附件1《工程量清单》所列

五、工程进度和质量要求：

1.工程周期：开工日期至完工日期

2.质量要求：按国家相关标准执行

六、工程费用：

1.工程总价款：￥__________

2.付款方式：预付款￥__________，工程进度款￥__________，质保金￥__________

3.其他费用：（如有）

七、合同约定事项：

1.甲方应按照合同约定的工程进度和质量要求进行施工，如不能按时完成，应承担相应的违约责任。

2.乙方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款，逾期支付的，应承担相应的违约责任。

3.工程期间如需要变更，应双方协商一致，并签订书面变更合同。

4.工程施工期间，如有造成乙方其他损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

5.工程完工后，经双方验收合格，甲方交付工程，乙方支付尾款并从本合同生效之日起的质保期开始计算。

八、合同生效与变更：

1.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同的任何修改、补充，均需经甲、乙双方协商一致，并签字盖章后生效。

九、争议解决：

双方因本合同履行发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决；协商不成的，双方提交____仲裁/法院裁决。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并支付尾款之日止。

甲方（盖章）：__________公司

签字日期：__________

乙方（盖章）：__________（业主）

签字日期：__________

附件1：工程量清单

序号工程项目工程量单价（元）金额（元）

1.基础工程

2.主体工程

3.装饰工程

4.厨卫电气

5.暖通空调

6.其他附属工程

合计：_____________

以上为私家房修建合同的内容，双方应在签订合同前仔细阅读，并对各项内容进行确认。合同一旦签订，双方均应严格按照合同约定履行，确保工程进度和质量，避免发生纠纷。愿双方合作愉快，工程顺利完成。

篇2

私家房修建合同

一、双方约定：建造房屋的工程项目名称为（工程名称）、双方约定在合同签订之日开始，在（工程地点）进行建设。

二、建设内容：1、建设内容包括（建设内容），详见附件一（建设项目清单）；2、建设合同金额为人民币/美元（金额数字），合同约定最终金额数字应在（金额范围）之间，双方约定支付方式如下：（具体支付方式）。

三、进度安排与交付时限：1、工程总工期为（工期时间），双方约定具体工程进度如下：（工程进度安排表）；2、房屋主体结构完工时间为（完工时间），双方约定房屋完工日期为（完工日期），最终交付日期为（交付日期）。

四、质量标准：1、建设工程应符合国家有关法规及标准要求；2、建设工程的主要材料及构件应符合国家强制性标准。

五、保修期：1、建设工程交付之日起，承包方应承担（保修期限）的保修义务；2、保修期内对于因质量问题产生的损坏，承包方负责免费维修。

六、变更与索赔：1、如有变更需求，需书面协商一致，并签订变更协议；2、对于因不可抗力或双方协商产生的索赔，需书面通知并协商解决。

七、违约责任：1、任何一方未能履行合同规定，应承担违约责任；2、承包方违约责任包括但不限于延误工期、质量问题等。

八、解决争议：1、发生纠纷时，双方应友好协商解决；2、如无法协商解决，应提交至（仲裁机构），并遵守仲裁结果。

九、合同效力：1、本合同自双方签字生效，至工程完工后为止；2、未尽事宜，双方可另行协商补充并签订补充协议。

十、其他条款：1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2、本合同未尽事宜由双方协商解决。

承包方（盖章）：______________________

委托方（盖章）：______________________

日期：____年____月____日

以上为私家房修建合同的正文内容，双方需严格执行合同约定，确保工程按时按质完成。如有违约情况或纠纷发生，双方可依法维护