工程合同范文集锦五篇.docxVIP

第

工程合同范文集锦五篇

工程合同篇1

工程名称：工程地点：发包人：承包人：

发包人：(全称)承包人：(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：____天。拟从_____年_____月_____日开始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价(大写)：____元;

(小写)：____元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按招标文件约定的`期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____年_____月_____日

本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

本合同共六份，双方各执三分。

发包人：(公章)承包人：(公章)

工程合同篇2

多项选择题

1、法律关系的三个要素是()

A、目的

B、主体

C、客体

D、内容

2、下列合同属于从合同()

A、分包合同

B、监理合同

C、借款合同

D、担保合同

3、合法代理的条件()

A、事先取得委托书

B、经过公证或鉴证

C、以委托人的名义

D、在委托范围内

4、当事人订立合同的程序是()的阶段

A、要约引诱

B、要约邀请

C、要约

D、承诺

5、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

A、自然人

B、法人

C、其他组织

D、国家机关

6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时()

A、应按通常的理解予以解释

B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释

C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释

D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

7、按照《合同法》的规定，下列()等内容属于各类合同一般应包括的条款

A、数量和质量的约定

B、合同担保方式

C、合同价款和支付方法

D、解决合同争议的方法

8、无效合同的确认权属于()

A、合同当事人双方的上级

B、监理工程师

C、仲裁机构

D、人民法院

9、建设工程合同是一种()

A、双务合同

B、有偿合同

C、诺成合同

D、要物合同

10、合同当事人订立仲裁协议的作用是()

A、市场竞争的需要

B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

C、排除了法院对纠纷的管辖

D、合同当事人均受仲裁协议的约束

11、担保法规定的担保方式有()

A、保证

B、定金

C、抵押

D、留置权

12、公路工程施工合同解除的条件有()

A、合同当事人协商一致

B、承包人将其工程全部转包

C、因不可抗力因素致使合同无法履行

D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

13、证明合同的真实性、合法性的机关是()

A、人民法院

B、仲裁机构

C、公证机关

D、工商行政管理部门

14、合同纠纷的处理原则是()

A、诚实信用

B、协商为主

C、公正、公平

D、调解优先

15、合同的有效实质要件()

A、主体合格

B、合同当事人意思表示真实

C、合同内容不违反法律和社会公共利益

D、合同标的确定和可能

16、公路工程施工合同文件主要包括()

A、合同意向书

B、合同协议书与中标通知书

C、合同条件与工程量清单

D、技术规范与图纸

17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成

A、部分非主体工作

B、全部非主体工作

C、部分非关键性工作

D、全部非关键性工作

18、依