第一部分工程施工协议(2024版).docx

合同编号：__________

第一部分工程施工协议（2024版）

甲方：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

乙方：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

鉴于甲方为某项工程的业主或委托人，乙方为具备相应资质和能力的工程施工单位，双方为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程预算：________________

1.6工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、乙方的义务和责任

2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.2乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全，避免对周围环境和人员造成损害。

2.3乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故和损失的责任。

2.4乙方应按照约定时间提交工程进度报告和工程款申请。

三、甲方的义务和责任

3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款和竣工结算款。

3.2甲方应提供施工所需的相关证件和批文，确保乙方顺利施工。

3.3甲方应协调解决施工过程中出现的与第三方之间的纠纷和问题。

3.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予补偿。

四、工程价款及支付方式

4.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方另行商定。

4.3竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。

4.4乙方应开具符合国家规定的发票。

五、工期延误

5.1由于乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的相关费用。

5.2由于甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此产生的窝工费等合理费用。

六、工程验收和保修

6.1工程竣工后，乙方应按照约定时间向甲方提交竣工验收资料。

6.2甲方应在收到竣工验收资料后____日内组织验收。

6.3工程验收合格后，乙方应按照约定保修期限和范围承担保修责任。

七、违约责任

7.1双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表（签名）：________________

代表（签名）：________________

签订日期：____年__月__日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

10.甲方变更权

10.1甲方在不影响乙方正常施工的情况下，有权根据项目需要对工程内容、工程规模、工程工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。

10.2甲方变更工程内容或规模导致工程总价款发生变化的，双方应按照本协议约定的工程价款及支付方式进行调整。

11.甲方指令权

11.1甲方有权就工程施工过程中的相关事项向乙方发出指令，乙方应严格执行甲方的指令，确保工程质量和进度。

11.2甲方发出的指令应符合国家相关法律法规、行业标准和本协议的约定。如甲方的指令违反前述规定，乙方有权拒绝执行，并向甲方提出书面异议。

12.甲方监督权

12.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照约定的标准、质量和进度完成工程。

12.2甲方有权要求乙方提供工程进度报告、质量报告等相关资料，乙方应按时提供。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

13.乙方技术保障

13.1乙方应保证所提供的施工技术、材料、设备等符合国家相关法律法规、行业标准和本协议的约定。

13.2乙方在施工过程中发现设计文件或技术要求存在问题，应及时向甲方提出改进建议。

14.乙方质量保障

14.1乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。

14.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定质量标准。

15.乙方进度保障

15.1乙方应按照约