屋顶防水施工合同3篇.docxVIP

屋顶防水施工合同3篇

篇1

屋顶防水施工合同

甲方（委托方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就屋顶防水施工事宜达成如下协议：

一、项目名称

屋顶防水施工项目

二、工程内容

1.屋顶防水施工范围包括但不限于屋顶防水材料的选用、工程施工方案的设计、防水层的铺设、管道与设备的密封等工作。

2.屋顶防水施工工程质量应符合国家相关标准，并承诺对施工过程中产生的问题负责并及时解决。

三、工程期限

1.屋顶防水施工工程期限为从本合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。

2.工程期限届满后，如有变更需求或者售后服务，双方可另行签订相关协议。

四、工程款支付方式

1.工程款总额为【具体金额】，经双方协商同意，工程款支付方式如下：

（1）签订合同后，甲方需在【具体时间】内支付工程款总额的【具体比例】作为工程启动款。

（2）工程过程中根据工程进度，乙方可向甲方提出支付工程款的相应比例。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付余款。

五、违约责任

1.甲方违反本合同规定，未按照约定支付工程款的，应承担每日【具体金额】的违约金。

2.乙方违反本合同规定，导致工程质量问题或者工程延期的，应承担相应的违约责任，并必须及时修复问题。

六、争议解决

1.本合同的签订、履行发生争议时，双方应友好协商解决。若协商无果，任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意以【具体城市】人民法院为本合同的争议解决法院。

七、其他事项

1.本合同一式两份，甲方、乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商约定并签订补充协议。

甲方（委托方）签字盖章：________________

乙方（承包方）签字盖章：________________

日期：年月日

以上为屋顶防水施工合同正文，甲、乙双方代表均已确认并签字盖章，合同自双方签字盖章之日起生效。希望双方能够共同遵守协议，依法履行合同义务，确保屋顶防水施工项目顺利完成。

篇2

屋顶防水施工合同

甲方（委托方）：

乙方（承包方）：

本合同由甲方和乙方于（日期）签署，甲乙双方本着自愿平等、诚实守信的原则，经充分协商一致，就乙方承担甲方屋顶防水施工项目的具体事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：屋顶防水施工项目

1.2项目位置：（详细地址）

1.3项目内容：包括但不限于：

1)屋面表面清理：清除污垢、杂物，并做好基层处理。

2)防水材料选用：选用优质防水材料，符合国家相关标准。

3)防水施工：按照防水施工规范，确保施工质量。

4)完工验收：甲方验收合格后结算。

二、施工时间及费用

2.1施工时间：自（日期）起，工期为（天数）。

2.2施工费用：总费用为（金额），具体结算标准如下：

1)工程款：总工程款为合同总费用的60%，施工完成后支付。

2)结算款：总工程款的40%为结算款，施工完成验收合格后支付。

2.3款项支付：甲方应按照约定时间支付相应款项，逾期未支付，乙方有权要求延期施工或解除合同。

三、责任条款

3.1乙方责任：乙方应按照协议规定，按时保质保量完成施工任务，确保屋顶防水效果。

3.2甲方责任：甲方应提供施工必要的便利条件，保障乙方正常施工。

3.3违约责任：任何一方违约时，应承担相应的违约责任，如给对方造成损失，需赔偿相应的经济损失。

四、其他条款

4.1变更与解释：任何一方未经对方同意，不得随意变更本合同内容。对合同的解释权归签署双方享有。

4.2合同争议：因本合同履行过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

本合同自双方签署之日生效，至工程竣工验收合格之日终止。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方签字：乙方签字：

日期：日期：

（盖章）（盖章）

以上是关于屋顶防水施工合同的详细内容，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自责任，保障合同的顺利进行和施工质量的达标。希望双方能够真诚合作，共同完成屋顶防水施工项目，使项目顺利进行，取得预期效果。

篇3

屋顶防水施工合同

甲方：（委托方）