垃圾场建设工程施工合同2024年通用.docxVIP

垃圾场建设工程施工合同2024年通用

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方为垃圾场建设工程的业主，乙方为具有相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就垃圾场建设工程的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

二、合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方在合同签订后，应向甲方提交工程预算书，甲方审核确认后，作为合同价款支付的依据。

2.3乙方应严格按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为__________天。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、付款方式及进度

4.1甲方按照乙方提交的工程进度报告和质量验收报告，分期支付工程款。

4.2甲方支付工程款的比例为：__________%。

4.3乙方应按照约定的付款进度向甲方提交工程进度报告和质量验收报告。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定的工程内容和质量标准进行施工，甲方有权要求乙方改正，并承担相应的违约责任。

5.2甲方未按照约定的付款进度支付工程款，乙方有权要求甲方支付，并承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更工程内容或规模

如甲方在合同履行过程中，需要变更工程内容或规模，应提前__________天通知乙方，并经乙方同意。如乙方不同意，甲方应承担因变更导致的一切额外费用。

1.2甲方提前或延期付款

甲方如提前付款，应根据实际付款时间，按照中国人民银行同期存款利率支付乙方利息。如延期付款，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方利息，并承担相应的违约责任。

1.3甲方现场管理

甲方应指派专人对施工现场进行监督管理，确保工程顺利进行。如甲方未能履行监督职责，导致工程进度受到影响，甲方应承担相应的违约责任。

1.4甲方提供施工条件

甲方应保证施工现场的水、电、通信等施工条件，确保乙方正常施工。如因甲方原因导致施工条件不具备，甲方应承担相应的违约责任。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保证

乙方应对施工质量负全责，确保工程质量达到合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担相应的违约责任。

2.2乙方工期保证

乙方应严格按照约定的工期完成工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

2.3乙方现场管理

乙方应加强对施工现场的管理，确保施工安全，如因乙方管理不善导致安全事故，乙方应承担相应的违约责任。

2.4乙方提供施工资料

乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工方案等，确保甲方能够及时了解工程进展情况。

三、第三方中介为主导时的附加条款及说明

3.1第三方中介的职责

第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保甲乙双方的合法权益得到保障。

3.2第三方中介的选定

甲乙双方应共同选定第三方中介，如双方未能达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.3第三方中介的费用

第三方中介的费用由甲乙双方共同承担，具体分担比例由双方协商确定。

3.4第三方中介的调解结果

第三方中介的调解结果视为甲乙双方的约定，具有法律效力。如甲乙双方对调解结果有异议，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

一、附件列表：

1.工程预