2024建设工程施工合同书通用.docx

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

1.6工程合同价款：__________

二、合同工期

2.1工期总日历天数：__________

2.2开工日期：__________

2.3竣工日期：__________

2.4提前竣工奖：__________

2.5延期竣工违约金：__________

三、施工组织设计

3.1乙方应按照甲方的要求，编制施工组织设计，并报送甲方审批。

3.2施工组织设计应包括：施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料及设备计划等。

3.3乙方应根据甲方要求，及时调整施工组织设计。

四、工程质量

4.1乙方应按照设计文件、施工规范、验收标准等要求，确保工程质量。

4.2乙方应建立健全质量管理体系，加强质量过程控制。

4.3乙方应承担因施工质量问题造成的全部责任。

五、材料和设备

5.1乙方应按照甲方要求，采购合格的材料和设备。

5.2乙方应提供材料和设备的质量证明文件。

5.3乙方应对材料和设备的使用进行严格控制，确保工程质量。

六、安全生产

6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理。

6.2乙方应建立健全安全生产责任制度，落实安全生产措施。

6.3乙方应对施工现场安全事故负责处理，并承担相应责任。

七、合同价款及支付

7.1合同价款为：__________元（大写：__________元整）。

7.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。

7.3甲方支付乙方工程进度款的条件为：__________。

7.4工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款。

八、违约责任

8.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

8.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

8.3双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1乙方应服从甲方及项目管理单位的监督管理。

9.2乙方应保证施工现场的清洁卫生，不得损害周边环境。

9.3乙方应承担施工期间的人员伤亡及财产损失责任。

9.4乙方应按照甲方要求，参加相关培训和考试。

十、合同的生效、变更和解除

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同的变更和解除，应经双方协商一致，并书面确认。

10.3合同终止后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，确保工程顺利交付。

十一、争议解决

11.1双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.2双方同意，仲裁机构为：__________。

十二、合同附件

12.1附件一：设计文件

12.2附件二：施工组织设计

12.3附件三：材料和设备清单

12.4附件四：安全生产措施

12.5附件五：其他相关文件

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更：甲方如需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并说明变更原因及变更内容。乙方应在收到变更通知后五个工作日内，向甲方提出变更工程的价格和工期调整方案。甲方应在收到乙方方案后五个工作日内，确认或提出修改意见。变更工程的价款和工期调整，按照双方约定的变更合同价款和工期调整方式计算。

1.2甲方延期：如甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的乙方损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。甲方延期导致工程不能按期竣工的，甲方应按照合同约定支付违约金。

1.3甲方监督：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照合同约定进行施工。甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行考核，并要求乙方及时整改。

1.4甲方协调：甲方应负责协调乙方与工程相关的政府部门、产权单位、施工单位等各方面的关系，确保工程顺利进行。如因甲方原因导致工程受到影响，甲方应承担相应责任。

1.5甲方支付：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。如甲方逾期支付，甲方应按照合同约定支付违约金。甲方未支付工程进度款导致乙方无法正常施工的，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的责任。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保证：乙方应对工程质量承担终身责任。工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相关质量保证资料。如工程发生质量问题，乙方应立即进行修复，并承担相应责