建设工程施工合同Word2024年通用.docxVIP

合同编号：__________

合同各方：

鉴于：

1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；

2.施工方具备相应的施工资质和能力，愿意接受业主的委托进行施工；

3.双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程总投资：________________

第二条施工范围和内容

2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成施工范围内的全部施工内容。

2.2施工方应保证施工质量，确保工程安全，按期完成施工任务。

第三条合同价格

3.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

3.2合同价款支付方式如下：

（1）业主自开工之日起，每月按照实际完成工程量的70%支付施工方工程进度款；

（2）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的30%工程尾款。

第四条施工期限

4.1双方确认，本工程的施工期限为____个月，自开工之日起计算。

4.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。

第五条施工质量

5.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，保证施工质量。

5.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。

第六条安全生产

6.1施工方应加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全生产。

6.2施工方如因安全生产管理不善导致安全事故的，应承担由此产生的一切责任和费用。

第七条违约责任

7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

7.2施工方如未按期完成施工任务，应按照合同约定的违约责任向业主支付违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完尾款之日终止。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________

乙方（盖章）：_____________

签订日期：_____________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更权

甲方在本合同签订后，如有变更工程的需求，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后，签订变更协议。如因甲方变更导致工程进度延误或工程造价增加的，甲方应承担由此产生的费用。

1.2甲方监督权

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工过程中的问题提出整改要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。

1.3甲方解除权

（1）乙方严重违约，违反本合同约定的；

（2）乙方丧失施工资质或合法经营权；

（4）法律、法规规定的其他解除情形。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保证

乙方承诺施工过程中所使用的材料、设备及施工方法均符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期限内的维修责任。

2.2乙方进度保证

乙方应按照本合同约定的施工期限完成施工任务。如因乙方原因导致施工进度延误的，乙方应按照合同约定的违约责任向甲方支付违约金。

2.3乙方必威体育官网网址义务

乙方应对在施工过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反必威体育官网网址义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介在本合同中负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方在合同履行过程中发生的争议。

3.2第三方中介费用

第三方中介的报酬由甲方支付。双方应在合同中约定第三方中介的费用金额。第三方中介的费用一经支付，不得退还。

3.3第三方中介解除权

（1）甲方、乙方明确表示不再需要第三方中介的服务；

（2）甲方、乙方发生严重纠纷，第三方中介无法协调解决的；

（3）法律、法规规定的其他解除情形。

本附件条款及说明为本合同的重要组成部分，甲乙双方应严格履行。如对本附件条款及说明有争议的，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

一、附件列表：

1.施工图纸和技术要求

2.施工方案和安全防护措施

3.材料和设备采购合同

4.施工